買賣合同。
在這個人們注重自我保護(hù)的時代，我們越來越習(xí)慣于使用合同。簽訂合同可以更好的避免很多不必要的糾紛。幼兒教師教育網(wǎng)小編精心制作了一份“個人買賣合同”的知識點總結(jié)敬請參考，我們希望這些資料可供參考和使用祝你學(xué)有所成！
出賣人：_________________________________________
注冊地址：_______________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號：_________________________________
企業(yè)資質(zhì)證書號：_________________________________
法定代表人：__________________
聯(lián)系電話：_________
郵政編碼：_______________________________________
委托代理人：__________________
地址：_____________
郵政編碼：____________________
聯(lián)系電話：_________
委托代理機(jī)構(gòu)：___________________________________
注冊地址：_______________________________________
營業(yè)執(zhí)照注冊號：_________________________________
法定代表人：____________________
聯(lián)系電話：_______
郵政編碼：_______________________________________
買受人：_________________________________________
【本人】【法定代表人】姓名：______
國籍__________
【身份證】【護(hù)照】【營業(yè)執(zhí)照注冊號】【】_________
地址：___________________________________________
郵政編碼：_____________________
聯(lián)系電話：________
【委托代理人】【】姓名：___________
國籍：________
地址：___________________________________________
郵政編碼：______________________
電話：___________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣寫字樓達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 項目建設(shè)依據(jù)。出賣人以___________方式取得位于___________、編號為___________的地塊的土地使用權(quán)?！就恋厥褂脵?quán)出讓合同號】【土地使用權(quán)劃撥批準(zhǔn)文件號】【劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號】為______________________。該地塊土地面積為___________，規(guī)劃用途為___________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。出賣人經(jīng)批準(zhǔn)，在上述地塊上建設(shè)寫字樓，【現(xiàn)定名】【暫定名】___________。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為___________，施工許可證號為___________。
第二條 寫字樓銷售依據(jù)。買受人購買的寫字樓為【現(xiàn)房】【預(yù)售寫字樓】。預(yù)售寫字樓批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為___________，寫字樓預(yù)售許可證號為___________。
第三條 買受人所購寫字樓的基本情況。買受人購買的寫字樓(以下簡稱該寫字樓，其房屋平面圖見本合同附件一，房號以附件一上表示為準(zhǔn))為本合同第一條規(guī)定的項目中的： 第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。該寫字樓的用途為___________，屬___________結(jié)構(gòu)，層高為___________，建筑層數(shù)地上___________層，地下___________層。該寫字樓陽臺是【封閉式】【非封閉式】。該寫字樓【合同約定】【產(chǎn)權(quán)登記】建筑面積共___________平方米，其中，套內(nèi)建筑面積___________平方米，公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e___________平方米(有關(guān)公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e構(gòu)成說明見附件二)。_________________________________________________________________。_________________________________________________________________。
第四條 計價方式與價款。出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該寫字樓價款：
1.按建筑面積計算，該寫字樓單價為(___________幣)每平方米______元，總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2.按套內(nèi)建筑面積計算，該寫字樓單價為(___________幣)每平方米__________元，總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3.按套(單元)計算，該寫字樓總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。 第五條 面積確認(rèn)及面積差異處理。根據(jù)當(dāng)事人選擇的計價方式，本條規(guī)定以【建筑面積】【套內(nèi)建筑面積】(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進(jìn)行面積確認(rèn)及面積差異處理。
當(dāng)事人選擇按套計價的，不適用本條約定。合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的，以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。寫字樓交付后，產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異，雙方同意按第__________種方式進(jìn)行處理：
1.雙方自行約定：
2.雙方同意按以下原則處理：
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)的，據(jù)實結(jié)算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時，買受人有權(quán)退房。買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人，并按__________利率付給利息。買受人不退房的，產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由買受人補(bǔ)足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔(dān)，產(chǎn)權(quán)歸買受人。
產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同登記面積時，面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積-合同約定面積面積誤差比=─────────────100%合同約定面積因設(shè)計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應(yīng)當(dāng)簽署補(bǔ)充協(xié)議。
第五條 付款方式及期限。買受人按下列第__________種方式按期付款：
1.一次性付款_____________________________________________。
2.分期付款________________________________________________。
3.其他方式________________________________________________。
第七條 買受人逾期付款的違約責(zé)任。買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款，按下列第__________種方式處理：
1.按逾期時間，分別處理(不作累加)
(1)逾期在_____日之內(nèi)，自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之_____的違約金，合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過_____日后，出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應(yīng)付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的，經(jīng)出賣人同意，合同繼續(xù)履行，自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之_____(該比率應(yīng)不小于第(1)項中的比率)的違約金。本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的，按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實際已付款的差額確定。2.____________________________________________________________
出賣人(簽章)：________ 買受人(簽章)：________
法定代表人：____________ 法定代表人：____________
委托代理人：____(簽章) 委托代理人：____(簽章)
簽于：__________________ 簽于：__________________
上訴人（原審原告）：***
住所：***
法定代表人：***
被上訴人（原審被告）：***
住所：***
法定代表人：***
被上訴人（原審被告）：***
上訴人因買賣合同糾紛一案，不服***人民法院[20xx]大民初字第305號民事判決書，現(xiàn)提起上訴。
上訴請求：
1、請求二審法院依法撤銷一審判決改判支持上訴人一審的訴訟請求。
2、一、二審訴訟費由被上訴人承擔(dān)。
上訴理由：
一、一審判決認(rèn)定事實錯誤
1、一審法院對***有限公司通過銀行給***股份有限公司的60000元匯款的認(rèn)定有錯誤。
首先，上訴人與被上訴人并未在協(xié)議書中約定由第三人***有限公司代為償還貨款，也沒有簽訂第三人代為償還的補(bǔ)充協(xié)議，所以一審法院斷定此60000元乃被上訴人給上訴人的部分貨款毫無事實根據(jù)與法律依據(jù)。
其次，根據(jù)《合同法》第八條“依法成立的合同，對當(dāng)事人具有法律約束力。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù)，不得擅自變更或者解除合同”與第八十四條“債務(wù)人將合同的義務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)債權(quán)人同意”的規(guī)定，而被上訴人并沒有已經(jīng)履行清償貨款義務(wù)的證據(jù)，也沒有上述義務(wù)已轉(zhuǎn)移給第三人承擔(dān)的相關(guān)證據(jù)，法官僅根據(jù)推論就認(rèn)定60000元為被上訴人給上訴人的部分貨款，明顯違背了“以事實為根據(jù)”的法律基本原則。
2、一審法院對貨款59820元的性質(zhì)認(rèn)定有錯誤。
首先，被上訴人所提供的四份對賬單的另一方為***集團(tuán)湖南分公司，與***股份有限公司是兩個不
同的公司，不符合證據(jù)的關(guān)聯(lián)性標(biāo)準(zhǔn)。
其次，被上訴人所提供的四份對賬單均是復(fù)印件，來源不明，真實性值得考慮；而且，僅憑對賬單并不能就此認(rèn)定59820元為***集團(tuán)湖南分公司擅自扣除的稅金，事實上，這59820元應(yīng)為被上訴人向***集團(tuán)湖南分公司所支付的貨款，屬于貨款的一部分，只不過分開寫出來罷了。而被上訴人所在賬單上的簽字頁恰恰證明了被上訴人對59820元為被上訴人所欠上訴人的貨款的一種認(rèn)可。
再次，被上訴人所提供的四份對賬單，最晚日期為20xx年12月份，而被上訴人的一審答辯狀日期則為20xx年6月29日，即使被上訴人所提供的四份對賬單是真實的，那么以此來要求抵銷雙方在20xx年4月30日對欠款149581.2的對賬確認(rèn)函，也已經(jīng)過了訴訟時效。
二、一審判決適用法律錯誤
1、一審法院根據(jù)《民法通則》第一百一十二條第二款和第一百三十四條第（八）項規(guī)定，認(rèn)定上訴人要求被上訴人支付逾期付款利息于法無據(jù)屬適用法律錯誤。
根據(jù)特別法優(yōu)于一般法的法律原則，如果《合同法》與《民法通則》就同一個問題都有規(guī)定的，應(yīng)優(yōu)先適用《合同法》。而本案屬于典型的買賣合同糾紛，根據(jù)《合同法》第一百零七條“當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任”與第一百一十二條“當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，在履行義務(wù)或者采取補(bǔ)救措施后，對方還有其他損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失”的規(guī)定，被上訴人應(yīng)當(dāng)支付上訴人貨款112816.8的逾期利息。
2、一審法院對證據(jù)的審核認(rèn)定適用法律錯誤。
首先，《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第五條“在合同糾紛案件中，主張合同關(guān)系成立并生效的一方當(dāng)事人對合同訂立和生效的事實承擔(dān)舉證責(zé)任；主張合同關(guān)系變更、解除、終止、撤銷的一方當(dāng)事人對引起合同關(guān)系變動的事實承擔(dān)舉證責(zé)任”。被上訴人應(yīng)當(dāng)對合同的履行承擔(dān)舉證責(zé)任。在本案中，被上訴人并不能就已經(jīng)清償了上訴人的貨款提供充分有效的證據(jù)證明，所以應(yīng)該承擔(dān)不能證明的后果。
其次，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第十條“當(dāng)事人向人民法院提供證據(jù)?應(yīng)當(dāng)提供原件或者原物。如需自己保存證據(jù)原件、原物或者提供原件、原物確有困難的?可以提供經(jīng)人民法院核對無異的復(fù)制件或者復(fù)制品”，第六十九條第四項“無法與原件、原物核對的復(fù)印件、復(fù)制品不能單獨作為認(rèn)定案件事實的依據(jù)”，第七十三條“雙方當(dāng)事人對同一事實分別舉出相反的證據(jù)但都沒有足夠的依據(jù)否定對方證據(jù)的.人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合案件情況，判斷一方提供證據(jù)的證明力是否明顯大于另一方提供證據(jù)的證明力，并對證明力較大的證據(jù)予以確認(rèn)”。在本案一審質(zhì)證中，被上訴人已對我方提供的證據(jù)4、證據(jù)5的真實性沒有異議，而兩證據(jù)足以證明被上訴人欠上訴人112816.8元貨款事實的存在。而我方對對方所提供的證據(jù)3即四份對賬單的真實性存在異議，而對方也沒有足夠證據(jù)證明其真實性，所以根據(jù)證據(jù)蓋然性優(yōu)勢原則，應(yīng)對我方證據(jù)進(jìn)行確認(rèn)并以此為依據(jù)進(jìn)行判決。
綜上所述，一審判決認(rèn)定事實錯誤，適用法律錯誤。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，請求貴院撤銷***人民法院（20xx）大民初字第305號判決，并請求法院判決被上訴人支付上訴人貨款112816.8元及預(yù)期利息以及承擔(dān)本案一、二審全部訴訟費用。
此致
***中級人民法院
上訴人：***
買賣合同篇1
賣方：_______________________________（以下簡稱甲方）
買方：_______________________________（以下簡稱乙方）
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方購買甲方出售的自有住房事宜，訂立本合同，以資共同遵守。
第一條甲方同意將座落在無棣縣富路大街交通局院內(nèi)號幢單元戶的住房（房屋所有權(quán)證號：土地使用權(quán)證號：）計建筑面積平方米，以及儲藏室一間計平方米出售給乙方。
第二條甲、乙雙方協(xié)商，上述房屋的成交價為人民幣元（大寫佰拾萬仟佰拾元整）。本合同簽訂之前，乙方已向甲方支付人民幣20xx.00元（大寫貳仟元整）作為購房定金。
第三條甲、乙雙方?jīng)Q定，自本合同生效之日起日內(nèi)，乙方將上述房屋價款分3次付給甲方，購房定金將在第三次付款時沖抵房款。具體付款日期、金額和方式如下：甲乙雙方簽訂本合同時，乙方交伍萬元整（50000.00元）給甲方；乙方在拿到甲方房產(chǎn)證且甲方提供過戶材料后支付第二次房款計伍萬元整（50000.00）；在辦完房地產(chǎn)權(quán)證過戶手續(xù)且交房后，乙方再交余款。
第四條甲方保證在_20xx_年_5__月___31__日前將房屋交付給乙方。甲乙雙方簽訂本合同后，甲方有義務(wù)在10天內(nèi)攜帶房產(chǎn)證原件、土地證原件或其他能證明本建筑為合法自有建筑的相關(guān)材料，協(xié)助乙方辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)。若甲方不能提供本房產(chǎn)過戶所需的合法手續(xù)，甲方應(yīng)全額返還乙方已交房款及購房定金，并賠賞乙方肆仟元（4000.00）。乙方有責(zé)任在拿到甲方提供的全部過戶材料的10天內(nèi)去辦過戶手續(xù)，若因乙方原因給甲方造成損失，乙方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
第五條甲、乙雙方同意，在房屋實際交付之日前，根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)交付的與房屋有關(guān)的費用（包括水、電、煤氣、供暖等）由甲方負(fù)責(zé)繳付；若甲方未按約定繳付所產(chǎn)生的后果由甲方負(fù)責(zé)，與乙方無關(guān)。該房屋應(yīng)由個人繳付的共有部位和共用設(shè)施維修費用由甲方負(fù)責(zé)向原公房出售單位或物業(yè)管理單位結(jié)算。
第六條該房屋轉(zhuǎn)讓時，房屋所占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)及共用部位維修基金本息隨之轉(zhuǎn)移給乙方。
第七條甲方保證上述房屋權(quán)屬清楚。自本合同生效之日起，若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù)等，概由甲方負(fù)責(zé)清理，并承擔(dān)民事責(zé)任，由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失，由甲方負(fù)責(zé)賠償。
第八條違約責(zé)任：
1、本合同簽訂后，乙方中途毀約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在2日內(nèi)將乙方的已付款（不計利息）返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。甲方中途毀約，應(yīng)在2日內(nèi)書面通知乙方，并自毀約之日起的兩日內(nèi)將雙倍定金及已付款返還給乙方。
2、乙方不能按期向甲方付清購房價款或甲方不能按期向乙方交付房屋，每逾期一日，由違約一方向?qū)Ψ街Ц顿彿靠們r款萬分之三的違約金。任何一方逾期日未履約的，視為毀約，由毀約方向?qū)Ψ街Ц顿彿靠們r款萬分之三的毀約金。
第九條乙方愿承擔(dān)房地產(chǎn)過戶時所產(chǎn)生的費用。
第十條甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成時，法律裁定。
第十一條本合同未盡事宜由甲、乙雙方另行在本合同的補(bǔ)充條款中加以明確。
第十二條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，在不違背本合同上述條款原則的前提下，就本合同未盡事宜訂立的補(bǔ)充條款，為本合同不可分割之一部分，與本合同具有同等效力。
第十三條本合同及補(bǔ)充條款經(jīng)甲、乙雙方簽章后生效。
第十四條本合同連同附件一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，房產(chǎn)交易管理部門一份，均具有同等效力。
甲方（簽名或蓋章)_______________
乙方（簽名或蓋章）______________
簽訂日期：_______年____月____日
買賣合同篇2
甲方（賣方）：乙方（買方）：乙方向甲方購買漁船事宜，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)平等協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方自愿將漁船賣于乙方，并保證提交給乙方的`漁船真實，船用設(shè)備正常及證書（包括漁業(yè)捕撈許可證、國籍證書、所有權(quán)證書、檢驗證書等）真實齊全有效。
二、該漁船總價款為人民幣萬元，乙方支付甲方。
三、該漁船于年日，在由甲方交付給乙方。
四、漁船過戶的手續(xù)費用由方負(fù)責(zé)；辦理過戶前，漁船涉及的所有債務(wù)和欠費（如違規(guī)處罰、檢驗驗收等費用）等由甲方負(fù)責(zé)。
五、漁船當(dāng)年度未予發(fā)放的油價補(bǔ)助金，經(jīng)協(xié)商
六、其他內(nèi)容
七、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
八、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。甲方：（簽字）乙方：（簽字）
年月日
買賣合同篇3
甲方：（賣方，以下簡稱甲方）
乙方：（買方共三人，以下簡稱乙方）
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，現(xiàn)陽新能及兒子陽開江將自家位于九內(nèi)組（小地名：擺磅高坡又名楊梅樹）的一片約有3000棵幼杉木林地賣給乙方，雙方經(jīng)實地勘查，自愿買賣此處山林。為保證買賣雙方土地，收益、處置等權(quán)利事宜，防止日后發(fā)生爭執(zhí)，特定立本合同。
一、雙方協(xié)議此處山林總價為人民幣大寫肆萬貳仟圓整。（42000。00元）。雙方簽字之日一次付清。
二、山林四抵界線：左抵溝，右抵兩組墳山梁直下轉(zhuǎn)陽新恩獨田上坎，之后直下灣至三岔灣處向左出坳再下灣直至抵排內(nèi)組山界，上抵大路，下抵排內(nèi)組山界。
三、購買期限從20xx年元月xx日至20xx年元月xx日止，共25年；如果到期由于各種原因無法砍伐，乙方可自行延長砍伐期限，直至采伐條件成熟為止，甲方不能拒絕；延長砍伐期限后，乙方每年須付給甲方貳仟圓（20xx。00元）人民幣作為借土養(yǎng)木費進(jìn)行補(bǔ)償。
四、在乙方擁有林權(quán)期間，國家、企事業(yè)單位、個人如征用此處山林，清苗補(bǔ)償歸乙方所有。地皮補(bǔ)償總額甲乙雙方平均分配。
五、乙方在購買此處林地之后，乙方獨有對此山林所有林木的支配權(quán)、受益權(quán)（注：此林乙方三人平均出資購買，受益平均分配）。與甲方無任何瓜葛。
六、此處林地如有土地糾紛，貸款抵押等事務(wù)全由甲方負(fù)責(zé)處理。如果糾紛給乙方帶來損失的，甲方要按照實際損失賠償乙方。
七、如合同期未滿，乙方已經(jīng)主伐此山林木材完畢之后，甲方可提前收回該土地使用。
八、為維護(hù)法律尊嚴(yán)，雙方約定違約金為壹佰伍拾萬圓人民幣。
九、本合同一式四份，甲方持一份，乙方三人各持一份。
十、本合同至簽字之日起生效。
甲方代表簽字：
乙方代表簽字：
高堯村九內(nèi)組組長簽字：
證明人簽字：
巫不社區(qū)高堯村委簽字：
雙方簽定合同時間：年月日
買賣合同篇4
賣方：_______________________________（以下簡稱甲方）
買方：_______________________________（以下簡稱乙方）
一、為房屋買賣有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，訂合同如下：甲方自愿下列房屋賣給乙方所有：
1.房屋狀況：（請按《房屋所有權(quán)證》填寫）
房屋座落
幢號室號套（間）數(shù)建筑結(jié)構(gòu)總層數(shù)建筑面積（平方方）用途
2.該房屋的土地使用權(quán)取得方式"√"：出讓（）、劃撥（）。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣________元，（大寫）_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾元整。
乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清，付款方式：
三、甲方在__________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方。該房屋占用范圍內(nèi)土地使用權(quán)同時轉(zhuǎn)讓。
四、出賣的房屋如存在產(chǎn)權(quán)糾來自房屋買賣合同書紛，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
五、本合同經(jīng)雙方簽章并經(jīng)辰溪縣房地產(chǎn)交易管理所審查鑒定后生效，并對雙方都具有約束力，應(yīng)嚴(yán)格履行。如有違約，違約方愿承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償損失，支付違約費用。
六、雙方愿按國家規(guī)定交納稅、費及辦理有關(guān)手續(xù)。未盡事宜，雙方愿按國家有關(guān)規(guī)定辦理。如發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，雙方愿向（___________）仲裁委員會申請仲裁。
七、本合同一式四份，甲、乙雙方及稅務(wù)部門各一份，房管部門一份。
八、雙方約定的其它事項：_____________________________________
甲方（簽名或蓋章)_______________乙方（簽名或蓋章）_______________監(jiān)證機(jī)關(guān)：_______________
代理人（簽名或蓋章）_____________________代理人（簽名或蓋章）______________________
簽訂日期：___________年____月____日
買賣合同篇5
合同編號：
甲乙雙方依據(jù)《合同法》規(guī)定，經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方制作，達(dá)成如下協(xié)議：
一.產(chǎn)品價格：
具體見產(chǎn)品報價單
二．技術(shù)資料提供：
甲方向乙方提供經(jīng)批準(zhǔn)有效的產(chǎn)品圖紙及相關(guān)技術(shù)要求（甲方受控的電子文檔），圖紙編號為：
三.樣品交期：
雙方簽訂合同后，乙方在自合同簽訂？天之內(nèi)向甲方提供首樣，并附檢測報告，包括圖紙規(guī)定的各項技術(shù)要求指標(biāo)。
四.產(chǎn)品驗收及交付：
1)產(chǎn)品驗收的依據(jù)：
以甲方提供的產(chǎn)品圖紙、相關(guān)技術(shù)要求及產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)；
2)驗收規(guī)范：
乙方模具制作完成后，產(chǎn)品經(jīng)送樣，符合甲方提供的產(chǎn)品圖紙和相關(guān)技術(shù)要求，每個零件均經(jīng)甲、乙雙方確認(rèn)簽字、封樣，雙方各執(zhí)一份，以作為合格標(biāo)準(zhǔn)；
五.產(chǎn)品費用支付條件：
1）產(chǎn)品模具費用總額元（含17%增值稅）；合同簽定7天內(nèi)，甲方向乙方預(yù)付產(chǎn)品模具費用總額的40％，當(dāng)乙方提供首樣后7天內(nèi)支付產(chǎn)品模具費用總額的40％；樣品經(jīng)雙方確認(rèn)驗收合格，模具經(jīng)由甲方批準(zhǔn)合格，乙方開具產(chǎn)品模具費用總額元的含17%增值稅發(fā)票后，天內(nèi)甲方支付完尾款；
六．變更管理
合同簽訂后甲方提出合同內(nèi)容修改或產(chǎn)品零件圖紙修改時，乙方有義務(wù)解決，由此產(chǎn)生的費用雙方協(xié)商處理。
七．知識產(chǎn)權(quán)及商業(yè)保密承諾：
1）乙方不得侵犯甲方的知識產(chǎn)權(quán)，并有責(zé)任保守甲方商業(yè)秘密.
2)本合同所涉的產(chǎn)品技術(shù)圖紙和相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量文件（包括2D和3D），其所有權(quán)均屬甲方所有，未經(jīng)甲方同意,乙方不得向第三方泄露和提供,由此造成的損失由乙方承擔(dān)；
八．所有權(quán)
1）本合同所涉及的產(chǎn)品技術(shù)文件、著作權(quán)及模具所有權(quán)，均屬甲方所有，乙方不得干涉甲方對模具的處置權(quán)。乙方負(fù)責(zé)保管的,未經(jīng)甲方同意,乙方不得將此模具提供給第三者生產(chǎn),否則甲方有權(quán)要求乙方退還模具費并賠償造成的損失。
2）甲方付清模具款后，甲方需要將模具從乙方轉(zhuǎn)出，乙方有義務(wù)對模具進(jìn)行組裝、防銹和包裝處理，保證模具完好，并配合發(fā)運至甲方指定的地點,運費由乙方承擔(dān)。
九.違約責(zé)任：
1）乙方如不能按合同在規(guī)定期限內(nèi)提供首樣，按延期天數(shù)乘以貨款千分之五作為違約金。
2)甲方如不能按合同規(guī)定付款，按延期天數(shù)乘以貨款千分之五作為違約金。
3)其他情況的違約責(zé)任按《合同法》規(guī)定執(zhí)行；
十.其它約定：
1)運輸方式：由乙方負(fù)責(zé)送到甲方廠內(nèi)，費用由乙方支付
1)本合同發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不能解決的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
2)本合同未規(guī)定事宜均按《合同法》及相關(guān)法規(guī)處理。
十一.本合同一式二份，甲方、乙方各持一份。
十二.本合同有效期為一年，自雙方簽字蓋章生效。
附產(chǎn)品報價單及保密協(xié)議
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
簽約代表:簽約代表:
簽約日期:簽約日期:
出賣人：（以下簡稱甲方）
住所地：
授權(quán)代表：
聯(lián)系電話：
買受人：（以下簡稱乙方）
住所地：
授權(quán)代表：
聯(lián)系電話：
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律規(guī)定，在平等、自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)充分協(xié)商，就乙方購買甲方集裝箱達(dá)成以下買賣合同條款。
一、產(chǎn)品基本情況
產(chǎn)品名稱：
型號：
數(shù)量：
二、產(chǎn)品質(zhì)量
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國際海運過程中要求的各種標(biāo)準(zhǔn)，適用于正常存貨。
2、乙方對產(chǎn)品質(zhì)量的特殊要求：________________。
3、乙方對產(chǎn)品包裝的特殊要求：_______________。
三、產(chǎn)品價款
產(chǎn)品的單價：人民幣_______元。
運費：人民幣___________元。
總價：人民幣___________元。
四、產(chǎn)品交付
1、甲方產(chǎn)品交付方式為：甲方送貨。
2、產(chǎn)品交付地點為：甲方所在地。
3、交貨時間為：合同生效后7天。
4、若乙方對甲方產(chǎn)品有特殊要求的，甲方應(yīng)當(dāng)在乙方提供相關(guān)確認(rèn)文件后7天內(nèi)交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權(quán)拒絕交貨，乙方未能及時提供相應(yīng)文件的，甲方有權(quán)延期交貨。
5、在合同約定期限內(nèi)甲方違約未能及時交貨的，產(chǎn)品的滅失、毀損的風(fēng)險由甲方承擔(dān)；產(chǎn)品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的，產(chǎn)品的滅失、毀損的風(fēng)險由乙方承擔(dān)。
五、價款結(jié)算
乙方應(yīng)在本合同書簽訂7日內(nèi)向甲方支付貨款______元，甲方在收到貨款當(dāng)日或次日須將集裝箱安全及時送達(dá)乙方所在地。若因甲方延遲送貨，由此給乙方產(chǎn)生不必要的損失，損失由甲方承擔(dān)。
六、合同的解除
雙方協(xié)商一致的，可以終止合同的履行。一方根本性違約的，另一方有權(quán)解除合同，但應(yīng)當(dāng)及時書面通知到對方。
七、商業(yè)秘密
1、乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部信息（包括技術(shù)信息和經(jīng)營信息等）均為甲方的商業(yè)秘密。
2、無論何種原因終止、解除本合同的，乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)。非經(jīng)甲方書面同意或為履行本合同義務(wù)之需要，乙方不得使用、披露甲方的商業(yè)秘密。
八、不可抗力
因火災(zāi)、戰(zhàn)爭、罷工、自然災(zāi)害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，雙方終止合同的履行，各自的損失各自承擔(dān)。不可抗力因素消失后，雙方需要繼續(xù)履行合同的，由雙方另行協(xié)商。
因不可抗力終止合同履行的一方，應(yīng)當(dāng)于事件發(fā)生后2日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┯袡?quán)部門出具的發(fā)生不可抗力事件的證明文件并及時通知對方。未履行通知義務(wù)而致?lián)p失擴(kuò)大的，過錯方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
九、違約
本合同簽訂后，任何一方違約，都應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金____________元。若違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，違約方應(yīng)當(dāng)賠償給守約方造成的一切損失（包括直接損失、可得利益損失及主張權(quán)利的費用等）。
十、爭議解決
本合同履行過程中產(chǎn)生爭議的，雙方可協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。
十一、本合同經(jīng)雙方蓋章或授權(quán)代表簽字后生效。
十二、本合同書一式____份，雙方各執(zhí)_____份。
甲方（蓋章）：
授權(quán)代表（簽字）：
_____年____月____日
乙方（蓋章）：
授權(quán)代表（簽字）：
_____年____月____日
20xx年5月1日，原告孫銀山在被告南京歐尚超市有限公司江寧店(簡稱歐尚超市江寧店)購買“玉兔牌”香腸15包，其中價值558.6元的14包香腸已過保質(zhì)期。孫銀山到收銀臺結(jié)賬后，即徑直到服務(wù)臺索賠，后因協(xié)商未果訴至法院，要求歐尚超市江寧店支付14包香腸售價十倍的賠償金5586元。
【判決結(jié)果】：
江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院于20xx年9月10日作出(20xx)江寧開民初字第646號民事判決：被告歐尚超市江寧店于判決發(fā)生法律效力之日起10日內(nèi)賠償原告孫銀山5586元。宣判后，雙方當(dāng)事人均未上訴，判決已發(fā)生法律效力。
【判決理由】：
法院生效判決認(rèn)為：
1、關(guān)于原告孫銀山是否屬于消費者的問題。(“買假索賠”是否屬于消費者?)
《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》第二條規(guī)定：“消費者為生活消費需要購買、使用商品或者接受服務(wù)，其權(quán)益受本法保護(hù);本法未作規(guī)定的，受其他有關(guān)法律、法規(guī)保護(hù)?！毕M者是相對于銷售者和生產(chǎn)者的概念。只要在市場交易中購買、使用商品或者接受服務(wù)是為了個人、家庭生活需要，而不是為了生產(chǎn)經(jīng)營活動或者職業(yè)活動需要的，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“為生活消費需要”的消費者，屬于消費者權(quán)益保護(hù)法調(diào)整的范圍。本案中，原、被告雙方對孫銀山從歐尚超市江寧店購買香腸這一事實不持異議，據(jù)此可以認(rèn)定孫銀山實施了購買商品的行為，且孫銀山并未將所購香腸用于再次銷售經(jīng)營，歐尚超市江寧店也未提供證據(jù)證明其購買商品是為了生產(chǎn)經(jīng)營。孫銀山因購買到超過保質(zhì)期的食品而索賠，屬于行使法定權(quán)利。因此歐尚超市江寧店認(rèn)為孫銀山“買假索賠”不是消費者的抗辯理由不能成立。
2、關(guān)于被告歐尚超市江寧店是否屬于銷售明知是不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)食品的問題。
《中華人民共和國食品安全法》(以下簡稱《食品安全法》)第三條規(guī)定：“食品生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和食品安全標(biāo)準(zhǔn)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，對社會和公眾負(fù)責(zé)，保證食品安全，接受社會監(jiān)督，承擔(dān)社會責(zé)任?！痹摲ǖ诙藯l第(八)項規(guī)定，超過保質(zhì)期的食品屬于禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。食品銷售者負(fù)有保證食品安全的法定義務(wù)，應(yīng)當(dāng)對不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的食品自行及時清理。歐尚超市江寧店作為食品銷售者，應(yīng)當(dāng)按照保障食品安全的要求儲存食品，及時檢查待售食品，清理超過保質(zhì)期的食品，但歐尚超市江寧店仍然擺放并銷售貨架上超過保質(zhì)期的“玉兔牌”香腸，未履行法定義務(wù)，可以認(rèn)定為銷售明知是不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品。
3、關(guān)于被告歐尚超市江寧店的責(zé)任承擔(dān)問題。(10或是10+1?)
《食品安全法》第九十六條第一款規(guī)定：“違反本法規(guī)定，造成人身、財產(chǎn)或者其他損害的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任。”第二款規(guī)定：“生產(chǎn)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品或者銷售明知是不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品，消費者除要求賠償損失外，還可以向生產(chǎn)者或者銷售者要求支付價款十倍的賠償金?！碑?dāng)銷售者銷售明知是不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的食品時，消費者可以同時主張賠償損失和支付價款十倍的賠償金，也可以只主張支付價款十倍的賠償金。本案中，原告孫銀山僅要求歐尚超市江寧店支付售價十倍的賠償金，屬于當(dāng)事人自行處分權(quán)利的行為，應(yīng)予支持。關(guān)于被告歐尚超市江寧店提出原告明知食品過期而購買，希望利用其錯誤謀求利益，不應(yīng)予以十倍賠償?shù)闹鲝?，因前述法律?guī)定消費者有權(quán)獲得支付價款十倍的賠償金，因該賠償獲得的利益屬于法律應(yīng)當(dāng)保護(hù)的利益，且法律并未對消費者的主觀購物動機(jī)作出限制性規(guī)定，故對其該項主張不予支持。
合同編號：
賣方：
買方：
簽訂時間： 年 月 日
本合同經(jīng)雙方協(xié)商一致達(dá)成協(xié)議如下：
第一條 移動電話機(jī)名稱：
┌───┬─────┬─────┬─────┬─────┬───┬───┬───┬────┐
│ │ 名稱 │品牌及型號│出廠機(jī)身串│進(jìn)網(wǎng)標(biāo)志擾│ 產(chǎn)地 │ 數(shù)量 │ 單價 │三包期限│
│ │ │ │號附件序號│ 碼號 │ │ │ │ │
├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼────┤
│ 主機(jī) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼────┤
│隨機(jī)配│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 件 ├─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼────┤
│ 其他 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────┴─────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴────┤
│ 合計金額（大寫） 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 ￥ │
└────────────────────────────────────────────┘
第二條 交貨地點：簽約地點/交貨時間：即時/＿＿＿
第三條 付款方式：現(xiàn)金/支票/付款時間：即時/貨到付款
第四條 驗收：
（一）賣方向買方說明商品，核對移動電話機(jī)主機(jī)身號（imei串號）和進(jìn)網(wǎng)標(biāo)志、隨機(jī)配件的出廠序號（批號）、產(chǎn)品商標(biāo)和型號，開箱檢驗，正確調(diào)試，保證商品符合產(chǎn)品使用說明明示的配件和產(chǎn)品和質(zhì)量狀況，經(jīng)買方確認(rèn)，當(dāng)面向買方交驗商品，
（二）對于移動電話機(jī)的數(shù)量顏色型號（含隨機(jī)配件）、外觀有異的，買方有交貨時當(dāng)場提出。
第五條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及三包規(guī)定：
（一） 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
（二） 三包規(guī)定：
1、主機(jī)在三包有效期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，賣方負(fù)責(zé)在＿＿＿日內(nèi)免費維護(hù)、修理，并保證修理后的商品能正常使用。
2、商品自售出之日起＿＿＿日內(nèi)，主機(jī)出現(xiàn)性能故障時，買方可選擇換貨或修理。買方要求換貨時，賣方負(fù)責(zé)為買方調(diào)換新的同型號同規(guī)格商品；無同型號同規(guī)格商品時，買方可選擇換貨或退貨，不得收取任何費用。
3、三包有效期內(nèi)，主機(jī)出現(xiàn)性能故障，經(jīng)兩次維修，仍不能正常使用的，
憑修理記錄，賣方負(fù)責(zé)免費為買方調(diào)換新的商品。換貨后，商品三包有效期自換貨之日起重新計算。由賣方在發(fā)貨票背面加蓋印章，注明更換日期，并提供新的三包憑證。
4、三包有效期內(nèi)，配件出現(xiàn)性能故障，經(jīng)更換兩次，仍不能正常使用的，
賣方負(fù)責(zé)免費為買方退貨，并按當(dāng)時的配件單獨銷售價格一次性退款。
5、對于其他質(zhì)量問題涉及三包的，按照《移動電話機(jī)商品修理更換退貨責(zé)任規(guī)定》辦理。
以上關(guān)于時間的雙方約定，不得低于國家法定時間的規(guī)定。
第六條 在三包范圍外，下列情況可以實行合理收費修理：
（一） 超過三包有效期的；
（二） 未按三包使用說明的要求使用、維護(hù)、保管而造成損壞的；
（三） 未按指定維修單位維修、拆動造成損壞的；
（四） 擅自涂改或無有效三包憑證、有效發(fā)貨票的（能夠證明該產(chǎn)品在三包有效期內(nèi)的除外）；
（五） 三包憑證上的產(chǎn)品型號或編號與商品實物不相符合的。
第七條 違約責(zé)任：
（一） 一方遲延交貨或提貨的，應(yīng)每日向?qū)Ψ街Ц哆t延部分合同總價的＿＿＿%的違約金；
（二） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 。
第八條 爭議解決方式：本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議，買、賣雙方協(xié)商或向消費者協(xié)會和其他有關(guān)部門申請調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成時，按下列第種方式解決；
（一）提交武漢仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第九條 其它約定事項：
第十條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式二份，買、賣雙方各執(zhí)一份。
賣方： 買方：
電話： 電話：
住所： 住所：
武漢市工商行政管理局
武漢市通信管理局
監(jiān)制
喜歡《個人買賣合同通用6篇》一文嗎？“幼兒教師教育網(wǎng)”希望帶您更加了解幼師資料，同時，yjs21.com編輯還為您精選準(zhǔn)備了買賣合同專題，希望您能喜歡！
相關(guān)推薦
