索賠申請書。
申請書是個人向上級或者公司提出訴求的一種文書,生活中我們經(jīng)常要撰寫一份申請書。在申請書中哪些需要重點(diǎn)要注意?這是我從網(wǎng)絡(luò)上搜索到的一篇“索賠申請書”文章,把這篇精彩的文章分享給您的朋友讓他們也能夠了解這方面的知識!
索賠申請書15篇
索賠申請書1北京XX貨運(yùn)有限責(zé)任公司:
200X年X月XX日,我公司委托貴公司將回流焊設(shè)備一臺,通過公路運(yùn)輸至深圳,交付給收貨人劉X(以下簡稱收貨人),在深圳收貨人驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備已經(jīng)破損而拒絕接收。設(shè)備于200X年X月X日退回我公司,經(jīng)貴公司和我公司雙方查驗(yàn),由于貴公司運(yùn)輸、裝卸不當(dāng),造成設(shè)備和包裝破損。
此次事件,不但使我公司設(shè)備損壞,遭受二次緊急調(diào)運(yùn)設(shè)備的運(yùn)費(fèi)損失,而且使我公司對客戶逾期交貨,信譽(yù)受損并要承擔(dān)逾期交貨的違約責(zé)任。我公司向貴公司鄭重要求立即賠償以下設(shè)備修理費(fèi)用和運(yùn)輸費(fèi)損失:
破損部位及程度費(fèi)用(元)
上罩:兩合頁部分螺絲穿孔,嚴(yán)重掉漆1300。00
溫室:合頁部分及四個邊角破裂1900。00
橫梁:中間部分壓損800。00
電機(jī)上罩50。00
包裝箱450。00
修理設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)400。00
設(shè)備修理人工費(fèi)1200。00
費(fèi)用合計(jì)6100。00
以上是我公司的最低要求,請貴公司于7日內(nèi)支付上述賠償金額,或者貴公司自己將設(shè)備送去經(jīng)我公司認(rèn)可、有相應(yīng)技術(shù)能力和修理設(shè)施、設(shè)備完善的修理廠修理,貴公司承擔(dān)全部修理費(fèi)用。7日后如果貴公司不支付賠償金,又不將損壞設(shè)備送去修理、恢復(fù)設(shè)備完好,我公司將自己委托修理廠修理,并通過法律途徑追償全部損失,不再通知。
順祝商祺!
北京XXXX有限責(zé)任公司
20xx年X月X日
索賠申請書2保險(xiǎn)合同編號:
申請日期:年月日
營管處代碼:代理人聯(lián)系電話:
代理人姓名/編號:申請人聯(lián)系電話:
申請類別(可多選):□醫(yī)療類(amr/hi/hr/phi)□非醫(yī)療類□豁免保費(fèi)類
申請理賠險(xiǎn)種(所有保單):
事故者姓名:身份證/護(hù)照號碼:
事故原因:
意外適用
意外發(fā)生的日期及時(shí)間:
意外發(fā)生的地點(diǎn)及經(jīng)過:
受傷部位及傷勢:
請如實(shí)填寫以下診療經(jīng)過
意外是否報(bào)告公安部門?口是口否
若是,請寫明事故處理單位名稱及地址/聯(lián)系電話:
疾病適用
本次疾病首次出現(xiàn)癥狀的日期和描述:
請如實(shí)填寫以下診療經(jīng)過
既往是否有相同住院病史?若有,請?jiān)斒觯?/p>
本次住院過程中有無轉(zhuǎn)院?若有,請?jiān)斒觯?/p>
若發(fā)生身故,是否已經(jīng)或?qū)煞ㄡt(yī)調(diào)查死因?
口是口否
如是,請?jiān)斒觯?/p>
若發(fā)生身故,尸體是否已經(jīng)檢驗(yàn)或解剖?
口是口否
如是,請將檢驗(yàn)或解剖報(bào)告副本交本公司。
若身故或發(fā)生重大疾病,請列出被保人最后一次治病的醫(yī)院/醫(yī)生名稱及地址、診治日期、病因。
特別提示:根據(jù)20xx年3月20日中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會關(guān)于統(tǒng)一使用《重大疾病保險(xiǎn)的疾病定義使用規(guī)范》的會議精神,本公司對之前未按行業(yè)規(guī)范簽訂的重大疾病保險(xiǎn)合同,將在客戶理賠時(shí),按有利于客戶的原則處理。
索賠申請書3申請人:某某
性別:×
年齡:××歲
身份證號:***789
住址:某某某市某某某社區(qū)某組某某號
電話:123456789
被申請人:某某公司事實(shí)與理由申請人某某系某某公司的職工,在工作期間出現(xiàn)工傷?,F(xiàn)經(jīng)某某市人力資源和社會保障局工傷等級。診斷結(jié)論為:右手環(huán)指中節(jié)中部離斷、功能完全喪失,右手中指開放傷、功能部分喪失。為玖級。遂請被申請人支付申請人如下費(fèi)用:
1、一次性工傷醫(yī)療補(bǔ)助金。標(biāo)準(zhǔn)為離崗前10個月的本人工資。
2、一次性傷殘就業(yè)補(bǔ)助金。標(biāo)準(zhǔn)為離崗前8個月的本人工資。
3、一次性傷殘補(bǔ)助金。標(biāo)準(zhǔn)為玖級傷殘為9個月的本人工資。共計(jì)27個月,田莉的離崗前平均工資為1500元。共計(jì)金額為40500元整。
申請人:某某
某年某月某日
索賠申請書4一、什么是機(jī)動車輛保險(xiǎn)索賠申請書?
保險(xiǎn)索賠申請書是一份書面申請資料,由被保險(xiǎn)車輛的車主提交給財(cái)保公司的,而定損單則是由財(cái)保公司勘察完事故現(xiàn)場后確定保險(xiǎn)標(biāo)的車輛的損壞程度而出具的一種法定程序的證明。
二、機(jī)動車輛理賠流程有哪些?
1、出示保險(xiǎn)單證;
2、出示行駛證;
3、出示駕駛證;
4、出示被保險(xiǎn)人身份證;
5、出示保險(xiǎn)單;
6、填寫出險(xiǎn)報(bào)案表;
7、詳細(xì)填寫出險(xiǎn)經(jīng)過;
8、詳細(xì)填寫報(bào)案人和駕駛員和聯(lián)系電話;
9、檢查車輛外觀,拍照定損;
10、理賠員帶領(lǐng)車主進(jìn)行車輛外觀檢查;
11、根據(jù)車主填寫的報(bào)案內(nèi)容拍照核損;
12、理賠員提醒車主車輛上有無貴重物品;
13、交付維修站修理;
14、理賠員開具任務(wù)委托單確定維修項(xiàng)目及維修時(shí)間;
15、車主簽字認(rèn)可;
16、車主將車輛交于維修站維修。
三、機(jī)動車輛保險(xiǎn)索賠申請書填寫需要什么材料?
1、被保險(xiǎn)人出具的保險(xiǎn)索賠申請書和授權(quán)委托書、被保險(xiǎn)人的有效身份證明
2、駕駛證正(駕駛證為AB照的需提供身體條件回執(zhí)單)、副證原件;行駛證正、副證原件;保險(xiǎn)單正本
3、交通管理部門出具的事故認(rèn)定書、調(diào)解書、人民法院出具的有關(guān)法律文書或自行協(xié)商賠償協(xié)議書原件
4、交通管理部門出具的搶救費(fèi)墊/支付通知書(如需交強(qiáng)險(xiǎn)墊/支付搶救醫(yī)療費(fèi))
5、有效的經(jīng)濟(jì)賠償憑證
6、第三者車損或物損發(fā)票、定損報(bào)告、事故及損失照片、施救費(fèi)發(fā)票
7、有效的醫(yī)療費(fèi)票據(jù)、鑒定費(fèi)發(fā)票
8、參加事故處理人員的住宿費(fèi)發(fā)票、交通費(fèi)發(fā)票原件
9、門診病歷、住院疾病診斷證明書、出院小結(jié)、病休假證明、傷殘鑒定書、住院醫(yī)療費(fèi)用清單
10、死亡證明:尸檢報(bào)告/戶口注銷證明/醫(yī)學(xué)死亡證明
11、醫(yī)療機(jī)構(gòu)護(hù)理證明、收據(jù)
12、醫(yī)療機(jī)構(gòu)建議安裝殘疾輔助器具的醫(yī)療證明、殘疾輔助器具配置機(jī)構(gòu)證明(注明型號、廠家、價(jià)格、更換周期)
13、受害人有效身份證明、戶籍證明、被撫養(yǎng)人戶口簿復(fù)印件、家庭關(guān)系調(diào)查表
14、有固定收入誤工者的工資清單、因誤工而減少實(shí)際收入的有效證明、無固定收入誤工者的有效職業(yè)證明(如營業(yè)執(zhí)照、上崗證等)、完稅證明(收入超過個人所得稅起征點(diǎn)需提交)
15、與確認(rèn)保險(xiǎn)事故的性質(zhì)、原因、損失程度等有關(guān)的其它證明和材料
機(jī)動車輛保險(xiǎn)索賠申請書怎么寫?
其實(shí)每個保險(xiǎn)公司都有固定格式的表格的,按照表格填寫,不外乎車牌號、車輛型號、出險(xiǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、駕駛?cè)诵畔?、出險(xiǎn)經(jīng)過等,需要被保險(xiǎn)人簽名。
索賠申請書5賠償請求人:盧某某,男,漢族,196X年X月XX日出生,貴州省XX縣人。住XX縣XX鎮(zhèn)XX村XX組XX號。聯(lián)系電話:15120xxXXX
委托代理人:張紹明,貴州貴遵律師事務(wù)所律師。
賠償義務(wù)機(jī)關(guān):XX縣人民檢察院。住所地:XX縣XX鎮(zhèn)XX路。
法定代表人:XXX 職務(wù):檢察長。
請求事項(xiàng):
1、請求賠償義務(wù)機(jī)關(guān)某某縣人民檢察院依法作出國家賠償決定,賠償因錯誤關(guān)押申請人而應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的賠償金(310天×200.69元/天)62213.90元;
2、請求賠償義務(wù)機(jī)關(guān)給予賠償精神撫慰金20萬元。
事實(shí)與理由:
申請人原系某某縣xx水泥廠的負(fù)責(zé)人,該企業(yè)因經(jīng)營需要,從而向某某縣農(nóng)業(yè)銀行申請貸款8萬元。XX縣農(nóng)業(yè)銀行將貸款發(fā)放后,某某縣人民檢察院便對申請人進(jìn)行立案調(diào)查,并于xxx年8月2日以涉嫌“xx罪”為由將申請人及銀行工作人員馮XX予以刑事拘留,后于同年8月15日批準(zhǔn)逮捕。在關(guān)押期間,檢察機(jī)關(guān)的辦案人員多次對申請人進(jìn)行了刑訊逼供和人身摧殘,暴力傷害,由于申請人的行為并不構(gòu)成犯罪,在被錯誤關(guān)押了310天之后,20xx年6月11日,申請人及馮XX均被撤銷案件,無罪釋放?,F(xiàn)某某縣人民檢察院已對同案嫌疑人馮XX作出了國家賠償決定,并已經(jīng)兌現(xiàn)??赡衬晨h人民檢察院卻至今未對申請人作出賠償,且經(jīng)申請人多方反映無果。為此,根據(jù)《中華人民共和國國家賠償法》第二十一條“對公民采取逮捕措施后決定撤銷案件、不起訴或者判決宣告無罪的,作出逮捕決定的機(jī)關(guān)為賠償義務(wù)機(jī)關(guān)”,第三十三條“侵犯公民人身自由的,每日賠償金按照國家上職工日平均工資計(jì)算”,第三十七條之規(guī)定,現(xiàn)提出申請,請求進(jìn)行國家賠償。
賠償請求人:盧某某
xxx年X月X日
索賠申請書6賽維LDK太陽能高科技(南昌)有限公司職員工工傷事故結(jié)案書
LDK(工傷)結(jié)字第結(jié)字第LDK號
結(jié)案報(bào)告單位:人事行政部傷(亡)職員工基本信息:
工號姓名性別入職時(shí)間
工傷經(jīng)辦人:
崗位名稱
身份證號
一、工傷事故認(rèn)定鑒定以及費(fèi)用支付情況:工傷事故認(rèn)定/鑒定以及費(fèi)用支付情況認(rèn)定鑒定以及費(fèi)用支付情況:
XX年X月X日,XX在車間工作時(shí),不慎右手無名指被裝框機(jī)夾傷,自XX年X月X日至X年X月XX日在南XXXX醫(yī)院住院治療,醫(yī)療診斷為:XXXXX。根據(jù)《工傷保險(xiǎn)條例》第十四條第(一)款有關(guān)規(guī)定,經(jīng)南昌市勞動和社會保障局作出:該職工此次受到的傷害為工傷,并經(jīng)南昌市勞動能力鑒定委員會根據(jù)醫(yī)療診斷結(jié)論和專家組的鑒定意見,對照《勞動能力鑒定職工工傷與職業(yè)病致殘等級》(GBT16180-20xx)綜合鑒定。鑒定結(jié)論為:勞動功能障礙(傷殘)XX。該員工對以上結(jié)果表示無異議。該員工住院治療費(fèi)用XXXX元,員工本人墊付治療費(fèi)用XXX元。工傷保險(xiǎn)報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用XXX元,以及XX級傷殘補(bǔ)助金XX元,其中公司承擔(dān)醫(yī)療費(fèi)用XXX元。以上兩筆費(fèi)用已于XX年XX月XX日轉(zhuǎn)入該員工工資賬戶(XXXXXXX)中。
索賠申請書7我公司車輛陜Axxx(使用人xxx)、陜Axxx(使用人xxx)、陜Axxx(使用人xxx)該三部車輛的商業(yè)險(xiǎn)和交強(qiáng)險(xiǎn)即將到期,為了車輛的正常行駛,人事行政部現(xiàn)申請對該三部車輛購買商業(yè)險(xiǎn)和交強(qiáng)險(xiǎn)(xxxx年x月xx日至xxxx年x月x日),保險(xiǎn)費(fèi)用見附表。
妥否,請領(lǐng)導(dǎo)批示。
申請書:
xxxx年xx月xx日
索賠申請書8中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣州分公司:
我司已向貴司投保險(xiǎn),保險(xiǎn)單號為:。[查詢保單]
次保險(xiǎn)事故的估計(jì)損失金額共計(jì)(大寫)()。
(詳細(xì)損失項(xiàng)目另附清單)
特此向貴司提出索賠。
XXX公司
年月日
索賠申請書9保險(xiǎn)理賠申請書格式
一般來說,公司等的醫(yī)療保險(xiǎn)理賠申請,應(yīng)該有專門的表格文件,找他們索取后填寫即可。如果回復(fù)說沒有需要自己寫,可參考如下格式。
理賠申請書的大致格式參考如下:
1、申請標(biāo)題;
2、正文:當(dāng)事人概況。病原情況;
3、住院地點(diǎn)、時(shí)間、開支狀況等;
4、提出要求;
5、落款(供參考)。
保險(xiǎn)理賠申請書范文
1)如果出險(xiǎn)人未滿十八歲(未成年人),那么申請人必須填其監(jiān)護(hù)人;(提供其監(jiān)護(hù)人四大銀行存折復(fù)印件);
2)如果出險(xiǎn)人年滿十八歲(即成年人),那么申請人必須填本人;(提供本人四大銀行存折復(fù)印件);
第二項(xiàng)填出險(xiǎn)人資料和出險(xiǎn)的時(shí)間、地點(diǎn)、原因。(如:某年某月某日,在某地,因摔倒)
第三項(xiàng)填保險(xiǎn)單資料
第四項(xiàng)用文字說明出險(xiǎn)經(jīng)過及結(jié)果。(如:某年某月某日,在某地,因騎單車轉(zhuǎn)彎時(shí)碰到路基摔倒,導(dǎo)至右手骨折,到某醫(yī)院治療。現(xiàn)已痊愈。)
第五項(xiàng)申請人簽名
XX保險(xiǎn)公司 :
我叫XXX,年齡X歲,所在學(xué)校XXXX。20xx年X月 X日 X時(shí),在學(xué)校上體育課期間打球?qū)е率直凼軅驮褐委煟F(xiàn)已痊愈。在醫(yī)院期間花費(fèi)醫(yī)藥費(fèi)XXX元,因我辦理貴司保險(xiǎn),(保險(xiǎn)單號XXXX,保險(xiǎn)名XXXX,)特提出理賠申請,望予以接納辦理。
此致
敬禮
申請人 XXX
XX年XX月XX日
索賠申請書10申請人xx縣城關(guān)農(nóng)村信用合作社。住所地:xx縣人民路東段。
法定代表人王xx,該社主任。
被申請人河南省xx縣國家稅務(wù)局。住所地:xx縣人民路東段。
法定代表人李xx,該局局長。
申請事項(xiàng)
1、依法撤銷被申請人作出的《稅收處理決定書》和扣繳稅款的行政強(qiáng)制措施;
2、退還扣繳的全部款項(xiàng),并賠償相應(yīng)的利息損失。
事實(shí)與理由
被申請人河南省xx縣國家稅務(wù)局下屬單位河南省xx縣稅務(wù)稽查局于xxx年6月22日作出了(xxx)寶國稅處字第012號《稅收處理決定書》(以下簡稱“決定書”)。xxx年11月24日,河南省xx縣稅務(wù)稽查局通過中國農(nóng)業(yè)銀行xx縣支行扣劃申請人稅款32917.19元、滯納金 22082.81元。
1、處理決定書程序違法。被申請人對申請人xxx納稅情況檢查后,在沒有依法送達(dá)《稅務(wù)行政處罰事項(xiàng)告知書》的情況下,就作出處理決定書,非法剝奪了申請人依法享有的陳述權(quán)和申辯權(quán);申請人是在聯(lián)社看到該決定書的,該決定書沒有依法向申請人送達(dá),剝奪了申請人法定的行政復(fù)議權(quán)和起訴權(quán),嚴(yán)重違反了法定程序。
2、決定書認(rèn)定事實(shí)不清。申請人xxx年12月底各項(xiàng)貸款余額為38759822.84元,減去待處理抵貸資產(chǎn)345585.00元為 38414237.84元,依財(cái)商字(1998)302號文規(guī)定,按1%的比例可提384142.38元,減去上年底呆帳準(zhǔn)備金余額271143.31 元,xxx應(yīng)提為112999.07元,實(shí)提154420.00元,多提41420.93元,稅前已自行調(diào)整54670.94元,實(shí)際少提 13250.01元,而不是決定書認(rèn)定的多提99749.06元,決定書所寫的70612.78元(后來經(jīng)聯(lián)社據(jù)理據(jù)法辯解,重新核定為65834.38 元,但沒有變更稅務(wù)文書),沒有任何事實(shí)根據(jù),不應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳稅款32917.19元,更不應(yīng)該繳納所謂的滯納金22082.81元。
3、扣繳行政強(qiáng)制措施行為違法。被申請人沒有依法向申請人送達(dá)《催繳稅款通知書》或者《限期繳納稅款通知書》,在《稅收通用繳款書》規(guī)定限繳日期到期之前,在扣繳手續(xù)不完備、《稅收處理決定書》、《扣繳稅款通知書》和《稅收通用繳款書》三者所列款項(xiàng)不一致的情況下,直接從申請人開戶行扣劃,不符合法律關(guān)于扣繳稅款的程序規(guī)定。
4、行政處罰主體資格違法?!抖愂照鞴芊ā访鞔_規(guī)定,稅務(wù)機(jī)關(guān)是指稅務(wù)局、稅務(wù)分局和稅務(wù)所,不包括稅務(wù)稽查局,雖然稅務(wù)總局確認(rèn)稅務(wù)稽查局有行政執(zhí)法資格,但法律法規(guī)卻沒有授予稅務(wù)稽查局行政處罰權(quán),以稽查局名義直接作出《稅收處理決定書》,是明顯的行政越權(quán)行為。
綜上所述,被申請人處理決定違反法定程序,認(rèn)定事實(shí)不清,扣繳行政強(qiáng)制措施依據(jù)違法、程序違法,超越法定授權(quán),申請人特依據(jù)《中華人民共和國行政復(fù)議法》的有關(guān)規(guī)定提出復(fù)議申請,請貴局本著“以事實(shí)為根據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩”的原則,依法糾正被申請人的錯誤處理決定和行政強(qiáng)制措施,維護(hù)申請人的合法權(quán)益。
此致
河南省xxx市國家稅務(wù)局
申請人xx縣城關(guān)農(nóng)村信用合作社
二○xx年十二月五日
索賠申請書11xxxxxxxx公司:
xxx年xxx月xxxxx日,我公司委托貴公司將回流焊設(shè)備一臺,通過公路運(yùn)輸至深圳,交付給收貨人xxxxxxxx(以下簡稱收貨人),在深圳收貨人驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備已經(jīng)破損而拒絕接收。設(shè)備于xxxxx年xxx月xxx日退回我公司,經(jīng)貴公司和我公司雙方查驗(yàn),由于貴公司運(yùn)輸、裝卸不當(dāng),造成設(shè)備和包裝破損。
此次事件,不但使我公司設(shè)備損壞,遭受二次緊急調(diào)運(yùn)設(shè)備的運(yùn)費(fèi)損失,而且使我公司對客戶逾期交貨,信譽(yù)受損并要承擔(dān)逾期交貨的違約責(zé)任。我公司向貴公司鄭重要求立即賠償以下設(shè)備修理費(fèi)用和運(yùn)輸費(fèi)損失:破損部位及程度費(fèi)用xxxxxxxx。(元)
上罩:兩合頁部分螺絲穿孔,嚴(yán)重掉漆1300.00元
溫室:合頁部分及四個邊角破裂1900.00元
橫梁:中間部分壓損800.00元
電機(jī)上罩50.00元
包裝箱450.00元
修理設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)400.00元
設(shè)備修理人工費(fèi)1200.00元
費(fèi)用合計(jì)6100.00元
以上是我公司的最低要求,請貴公司于7日內(nèi)支付上述賠償金額,或者貴公司自己將設(shè)備送去經(jīng)我公司認(rèn)可、有相應(yīng)技術(shù)能力和修理設(shè)施、設(shè)備完善的修理廠修理,貴公司承擔(dān)全部修理費(fèi)用。7日后如果貴公司不支付賠償金,又不將損壞設(shè)備送去修理、恢復(fù)設(shè)備完好,我公司將自己委托修理廠修理,并通過法律途徑追償全部損失,不再通知。
順祝商祺!
此致
敬禮!
申請人:xxx
20xx年xx月xx日
索賠申請書12____保險(xiǎn)股份有限公司____分公司:
我(司)在貴司承保的____險(xiǎn)。于____年____月____日發(fā)生________________事故。現(xiàn)我(司)在____________提出索賠。
我司同意以____(幣種)____________元(大寫:________________)作為最終索賠金額,在貴司全部支付前述款項(xiàng)后,貴司就前述保險(xiǎn)事故應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任依法解除。
請貴司以進(jìn)行賠付。
開戶行:________________
戶名:________________
帳號:________________
索賠人:________
索賠日期:____________
索賠申請書13致:陜北礦業(yè)有限責(zé)任公司技改部。
陜西中安監(jiān)理公司。
我單位在機(jī)修車間工程施工中預(yù)到地方老鄉(xiāng)因不明原因生事而發(fā)生停工一事和不明原因大網(wǎng)高壓停電停工所引起的工程費(fèi)用一事提出索賠報(bào)告。
1:我方從20xx年5月13日開工以來積極組織施工隊(duì)伍不分晝夜的緊張施工,5月19日驗(yàn)收基層合格,5月20日剛進(jìn)入基層沙礫石回填工作,在5月21日由于不明地方老鄉(xiāng)因與礦上發(fā)生的不明原因的沖突而致我單位的工程無法正常進(jìn)行而停工至5月28日中午10點(diǎn)才重新施工,其中發(fā)生的人工費(fèi)和機(jī)健費(fèi)用如下:
5.21至5.28共計(jì)7天時(shí)間,每天工作12小時(shí):
早晨5點(diǎn)至8點(diǎn),中午9點(diǎn)至13點(diǎn),下午15點(diǎn)至20點(diǎn)。
1}:人工費(fèi):管理人員:五人*7=35日*1.5=52.5工日。
施工人員:21人*7=147日*1.5=20.工日。
2:}機(jī)鍵費(fèi):壓路機(jī)7*一小時(shí)400元*12=33600元
裝栽機(jī)7*一小時(shí)200元*12=16800元 2:在我方二次施工中的基礎(chǔ)墊層混凝土剛剛完成進(jìn)入獨(dú)立柱鋼筋混凝土基礎(chǔ)施工時(shí),有因大網(wǎng)高壓停電而發(fā)生的停工費(fèi)用:
6.19中午10:00左右停電至21日中午11:30來電
共計(jì):停工工時(shí)25.5小時(shí)。
1:管理人員:5人*25.5/8=16.2工日。
2:鋼筋工:8人*25.5/8=25.5工日。
3:木工班:17*25.5/8=54.2工日。
4:施工班:22人*25.5/8=70.13工日。
5:其他工人:12*25.5/8=38.32工日。
以上是我方發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用,敬請你們給予解決答復(fù)為盼最終費(fèi)用按決算走。
陜西中原建司十四項(xiàng)目部
20xx.6.23
索賠申請書14賠償請求人:_______________
委托代理人:_______________
賠償請求人因______________________________(賠償義務(wù)機(jī)關(guān)全稱)于______年______月______日錯誤做出的______(司法行為),給自己的合法權(quán)益造成了損害,現(xiàn)請求賠償。
具體賠償請求是:_____________________________________________
請求賠償?shù)氖聦?shí)和理由是:_____________________________________
此致
______(賠償義務(wù)司法機(jī)關(guān)全稱)
賠償請求人:______
委托代理人:______
____年____月____日
索賠申請書15一、建筑工程索賠費(fèi)用
1、人工費(fèi),人工費(fèi)包括施工人員的基本工資、工資性質(zhì)的津貼、加班費(fèi)、獎金以及法定的安全福利等費(fèi)用。
2、材料費(fèi),材料費(fèi)的索賠包括:由于索賠事項(xiàng)材料實(shí)際用量超過計(jì)劃用量而增加的材料費(fèi);由于客觀原因材料價(jià)格大幅度上漲;由于非承包商責(zé)任工程延期導(dǎo)致的材料價(jià)格上漲和超期儲存費(fèi)用。材料費(fèi)中應(yīng)包括運(yùn)輸費(fèi),倉儲費(fèi),以及合理的損耗費(fèi)用。
3、施工機(jī)械使用費(fèi),施工機(jī)械使用費(fèi)的索賠包括:由于完成額外工作增加的機(jī)械使用費(fèi);非承包商責(zé)任工效降低增加的機(jī)械使用費(fèi);由于業(yè)主或監(jiān)理工程師原因?qū)е聶C(jī)械停工的窩工費(fèi)。
4、分包費(fèi)用,分包費(fèi)用索賠指的`是分包商的索賠費(fèi),一般也包括人工、材料、機(jī)械使用費(fèi)的索賠。分包商的索賠應(yīng)如數(shù)列入總承包商的索賠款總額以內(nèi)。
5、現(xiàn)場管理費(fèi),包括管理人員工資、辦公、通訊、交通費(fèi)等。
6、利息在索賠款額的計(jì)算中,經(jīng)常包括利息。
二、工程索賠的申請書怎么寫
建筑工程索賠申請書
1、索賠成立
(1)與合同對照,事件已造成了承包人工程項(xiàng)目成本的額外支出或直接工期損失。
(2)造成費(fèi)用增加或工期損失的原因,按合同約定不屬于承包人的行為責(zé)任或風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。
2、工程索賠的依據(jù)按照現(xiàn)行法律法規(guī)、合同文件及工程慣例,《合同法》第284條規(guī)定:“因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)建積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。”合同文件按照甲乙雙方簽訂的施工合同,工程慣例主要參考清單計(jì)價(jià)規(guī)范以及相關(guān)施工規(guī)范。
3、索賠事項(xiàng)概述由我單位承建的,于20xx年12月27日舉行開工典禮,于20xx年12月28日我單位積極組織進(jìn)場,投入大量機(jī)械設(shè)備和人員以確保施工工期。然自20xx年3月6日起,由于建設(shè)方聯(lián)系的外借土方未到場,現(xiàn)場處理停工、半停工狀態(tài),至20xx年4月26日開始復(fù)測a區(qū)缺土方量,最終確定由我單位在紅線以外進(jìn)行開挖借土,用于場地土方回填。開挖時(shí)間為20xx年4月28日,延期時(shí)間為54天。根據(jù)甲方提供的地質(zhì)勘測數(shù)據(jù)顯示,鉆探1號孔至4號孔、6號孔至12號孔開挖至設(shè)計(jì)標(biāo)高全部為土方?,F(xiàn)場施工過程中發(fā)現(xiàn)1號孔至4號孔、6號孔至12號孔都存在大量石方,局部存在成片大量石方,與原設(shè)計(jì)地質(zhì)情況不符,從而增大了施工難度和增加了施工時(shí)間。根據(jù)甲乙雙方簽訂的施工合同;專用合同條款7.5.1項(xiàng)中因發(fā)包人原因?qū)е鹿て谘悠谕饨柰练讲坏綀銮闆r,對工期進(jìn)行索賠54天。通用條款中2.4.3項(xiàng)發(fā)包人向承包人提供地質(zhì)勘察資料等相關(guān)基礎(chǔ)資料,并對所提供資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé);通用條款中3.4項(xiàng)因基礎(chǔ)資料存在錯誤、遺漏導(dǎo)致承包人解釋或推斷失實(shí)的,由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任。4、索賠項(xiàng)目索賠事件性質(zhì)分以下幾種:
(1)工期延長索賠;
(2)工程變更索賠;
(3)工程中斷索賠;
(4)工期終止索賠;
(5)工程加速索賠;
(6)意外風(fēng)險(xiǎn)和不可預(yù)見因素索賠;
(7)其他原因索賠。
結(jié)合實(shí)際情況本項(xiàng)目主要存在工期延長和工程變更,其中工期延長索賠分以下幾部分組成:①人工費(fèi):由于非施工單位責(zé)任導(dǎo)致的工效降低所增加的人工費(fèi)用;法定的人工費(fèi)增長以及非施工單位責(zé)任工程延誤導(dǎo)致的人員窩工費(fèi)和工資上漲費(fèi)。
②施工機(jī)械費(fèi):因索賠事件發(fā)生,額外工作增加的機(jī)械使用費(fèi),工效降低以及機(jī)械停工、窩工的費(fèi)用,現(xiàn)場使用機(jī)械均為租賃設(shè)備按照實(shí)際租金計(jì)算。
③管理費(fèi):因索賠事件發(fā)生,額外增加的現(xiàn)場管理和公司管理費(fèi),按照合同約定的單位時(shí)間內(nèi)現(xiàn)場管理率乘以延長工期計(jì)算。
④利息:主要為履約保證金拖期付款利息。按照按中國人民銀行規(guī)定的同期貸款利率計(jì)算。
5、措施費(fèi):包含環(huán)境保護(hù)、臨時(shí)設(shè)施、安全、文明施工費(fèi)用和大機(jī)進(jìn)出場及安拆費(fèi)。按照合同約定的單位時(shí)間內(nèi)現(xiàn)場管理率乘以延長工期計(jì)算。工程變更的索賠包含成本、管理費(fèi)和利潤的索賠。
6、索賠計(jì)算:工程延期索賠
(1)人工費(fèi):工日:17×54工日=918工日人員窩工按照定額單價(jià)乘以0.75,52.23元×0.75×918=35960元工資上漲費(fèi)不予考慮。
(2)施工機(jī)械費(fèi):挖機(jī)350型2臺市場租賃價(jià)48000元/月,推土機(jī)16t2臺市0場租賃價(jià)24000元/月,壓路機(jī)20t2臺24000元/月。48000元×54÷30×2=172800元24000元×54÷30×4=172800元
(3)管理費(fèi)合同工期120天,現(xiàn)延期54天,投標(biāo)管理費(fèi)為1240949.7元工程延期管理增加費(fèi)用:1240949.7÷120×54=558427元
(4)利息履約保證金115萬元,按照現(xiàn)行中國人民銀行規(guī)定的同期貸款利率5.6%計(jì)算。1150000元×54÷30×5.6%=115920元
(5)措施費(fèi)合同工期120天,現(xiàn)延期54天,投標(biāo)措施費(fèi)為381448.67元工程延期管理增加費(fèi)用:381448.67÷120×54=171652元工程延期索賠合計(jì):1227559元
7、工程變更的索賠原設(shè)計(jì)a區(qū)挖方211490m3,根據(jù)發(fā)包人提供的地質(zhì)勘察資料土石比例為5.6%,由于工程招標(biāo)時(shí)發(fā)包人提供的技術(shù)資料有誤或失實(shí),現(xiàn)場開挖實(shí)際圖示比例為17.5%,增加石方開挖數(shù)量為28551m3,單價(jià)采用發(fā)包人組價(jià)對堅(jiān)石和次堅(jiān)石的組價(jià),堅(jiān)石次堅(jiān)石比例按照2:8選定,暫定價(jià)格為61.8元/m3,原單價(jià)為10.12元/m3,工程變更索賠金額為:(61.8-10.12)×211490×(17.5%-5.6%)=1275479元索賠金額合計(jì):1227559+1275479=2503038元六、索賠說明此項(xiàng)目索賠未提出以外風(fēng)險(xiǎn)和不可預(yù)見因素索賠以及其他索賠,主要包括因?yàn)楣こ萄悠谠斐捎昙緛砼R對施工的影響,中期計(jì)價(jià)支付延期產(chǎn)生的費(fèi)用,施工期間由于圖紙延期造成的誤工,工程量增加產(chǎn)生的利潤和管理費(fèi)的索賠,工程排污費(fèi)、社會保障及住房公積金和危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)。
申請人:李××,性別:××, 年齡:××,身份證號:××××××××××××××,住址:×××××××××,電話:×××××××
被申請人:××××××××有限公司
地址:
法定代表:
xxx年10月20日下午14時(shí),在工作期間發(fā)生工傷。診斷結(jié)論為:左股骨髁粉碎性骨折。現(xiàn)經(jīng)某某市人力資源和社會保障局認(rèn)定為工傷。評殘定為捌級。申請人的受傷前12個月的平均工資為5000元。
現(xiàn)按八級工傷索賠請求如下:
1、一次性傷殘補(bǔ)助金:11個月×5000=55000元
2、一次性醫(yī)療補(bǔ)助金:4個月×5000=20000元
3、一次性傷殘就業(yè)補(bǔ)助金:15個月×5000=75000元
4、停工留薪期工資差額:86190元(受傷后公司發(fā)放1310元每月,應(yīng)補(bǔ)齊差額)
5、后續(xù)治療費(fèi):20000元
以上合計(jì)256190元。
申請人:
年 月 日
[申請工傷所需材料]
1、工傷認(rèn)定申請表;
2、身份證復(fù)印件;
3、醫(yī)院診斷證明或職業(yè)病診斷證明;
4、工商企業(yè)登記檔案資料
5、用個單位與勞動者存在勞動關(guān)系的證明(如:勞動合同、廠牌、工卡、證人證詞、出入證、罰款單、警告信等)
6、工傷事故報(bào)告書
7、上下班途中發(fā)生交通事故,需提交交通事故認(rèn)定書、路線圖、房東證明及身份證復(fù)印件、鄰居證明及復(fù)印件
[工傷評殘所需材料]
1、勞動能力鑒定申請表;(南海區(qū)不需要治療醫(yī)院簽字,其它區(qū)需要)
2、身份證復(fù)印件;
3、病歷、出院小結(jié)、診斷證明、X光片、CT及報(bào)告單(原件)
4、工傷認(rèn)定書(原件)
5、介紹信
[工傷仲裁所需材料]
1、身份證復(fù)印件;
2、工商企業(yè)檔案登記資料
3、工傷認(rèn)定書;
4、勞動能力鑒定結(jié)論書
5、停工留薪鑒定書
6、門診病歷、診斷證明、出院小結(jié)
7、銀行的工資明細(xì)清單
8、同意安裝假肢鑒定書
9、若購有社保,需提交工傷保險(xiǎn)待遇核報(bào)表
[重新鑒定所需材料]
1、復(fù)查申請書1份
2、身份證復(fù)印件1份
3、《勞動能力鑒定結(jié)論書》原件及復(fù)印件各1份(原件與復(fù)印件核對無誤后原件予以退回)
4、初評的《勞動能力鑒定申請表》或《勞動能力鑒定評定表》復(fù)印件1份
5、病歷原件及復(fù)印件1份(須自留一份病歷原件或復(fù)印件,以備交原治療醫(yī)院填寫診斷意見時(shí)參考)
6、結(jié)論書落款日期已超過15日的情況下,須交《勞動能力鑒定結(jié)論書送達(dá)回證》原件1份;如送達(dá)回證簽收日期已超過15日的,不予受理。
出險(xiǎn)后請注意留下您所有的書面材料,以備索賠時(shí)使用。
索賠材料:
1、被保險(xiǎn)人出具的保險(xiǎn)索賠申請書和授權(quán)委托書、被保險(xiǎn)人的有效身份證明
2、駕駛證正(駕駛證為AB照的需提供身體條件回執(zhí)單)、副證原件;行駛證正、副證原件;保險(xiǎn)單正本
3、交通管理部門出具的事故認(rèn)定書、調(diào)解書、人民法院出具的有關(guān)法律文書或自行協(xié)商賠償協(xié)議書原件
4、交通管理部門出具的搶救費(fèi)墊/支付通知書(如需交強(qiáng)險(xiǎn)墊/支付搶救醫(yī)療費(fèi))
9、門診病歷、住院疾病診斷證明書、出院小結(jié)、病休假證明、傷殘鑒定書、住院醫(yī)療費(fèi)用清單
12、醫(yī)療機(jī)構(gòu)建議安裝殘疾輔助器具的醫(yī)療證明、殘疾輔助器具配置機(jī)構(gòu)證明(注明型號、廠家、價(jià)格、更換周期)
13、受害人有效身份證明、戶籍證明、被撫養(yǎng)人戶口簿復(fù)印件、家庭關(guān)系調(diào)查表
14、有固定收入誤工者的工資清單、因誤工而減少實(shí)際收入的有效證明、無固定收入誤工者的有效職業(yè)證明(如營業(yè)執(zhí)照、上崗證等)、完稅證明(收入超過個人所得稅起征點(diǎn)需提交)
15、與確認(rèn)保險(xiǎn)事故的性質(zhì)、原因、損失程度等有關(guān)的其它證明和材料
申請理賠的案件及應(yīng)備的資料:
2.僅涉及人員傷亡的案件 :1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、14、15
3.涉及車物損和人員傷亡的案件 :1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 備注:
1.以上索賠資料均需提供原件;
2.受害人向保險(xiǎn)人索賠,除按上述要求提供資料外,還需提供被保險(xiǎn)人出具的授權(quán)書及受害人的有效身份證明;
3.在賠案處理過程中,我司將根據(jù)案件具體情況需要您補(bǔ)充其他必要單證,請您配合提供。
合同索賠申請書是一種法律文書,其目的是為了維護(hù)申請人在合同中的合法權(quán)益。申請人可以在合同中約定自己的權(quán)利和義務(wù),當(dāng)對方違反了合同中的約定,導(dǎo)致申請人遭受經(jīng)濟(jì)損失時(shí),申請人可以通過提交合同索賠申請書來維護(hù)自己的權(quán)益。
一般來說,合同索賠申請書的開頭需要寫明自己的基本信息,包括姓名、工作單位、聯(lián)系電話、地址等等。接下來,需要說明哪個合同出現(xiàn)了問題,并詳細(xì)描述對方的違約行為以及對自己造成的經(jīng)濟(jì)損失。
在具體介紹經(jīng)濟(jì)損失的時(shí)候,申請人需要提供詳細(xì)的數(shù)字和證據(jù),可以包括合同中的條款、交易記錄、合同簽署的時(shí)間和地點(diǎn)等等。同時(shí),申請人還應(yīng)該說明自己采取了哪些措施來遏制經(jīng)濟(jì)損失的擴(kuò)大,以及采取的措施是否有效。
在寫合同索賠申請書的時(shí)候,申請人還需要明確說明索賠的原因和數(shù)量。如果雙方之間有協(xié)商的余地,應(yīng)該提出自己的意見,并說明希望得到對方的回應(yīng)和處理方式。如果對方不回應(yīng)或者拒絕自己的提議,申請人可以考慮采取法律手段來解決問題。
最后,在結(jié)束合同索賠申請書時(shí),申請人需要做出明確的請求,包括要求對方補(bǔ)償自己的經(jīng)濟(jì)損失、停止違約行為、或者解除合同等等。同時(shí),申請人還需要說明具體的處理方式和期限,以便對方進(jìn)行回復(fù)和處理。
總體來說,合同索賠申請書需要詳細(xì)、具體以及生動的描述問題,同時(shí)提供相關(guān)的證據(jù)和資料。申請人需要在申請書中明確表述自己的要求和期望,同時(shí)詳細(xì)說明采取的措施和處理方式。一份好的合同索賠申請書可以為申請人維護(hù)自己的權(quán)益,實(shí)現(xiàn)公平正義。
賠償請求人:李**
賠償義務(wù)機(jī)關(guān):河北省晉州市人民法院 法定代表人 潘**
請求事項(xiàng):
一 依法撤銷河北省石家莊市中級人民法院賠償委員會(20xx)石法委賠字第00001號決定書;
二 晉州市法院潘友海的代理人張宏生,在庭審中,已對本市電視臺向社會公開宣傳確認(rèn)無異,石家莊市法院賠償委員會,確在(20xx)石法委賠字第00001號決定書中作出“賠償請求人李振剛提出名譽(yù)精神損害、限制人身自由,以及交通費(fèi)、誤工費(fèi)無事實(shí)根據(jù)和法律依據(jù),依法不予賠償?!钡慕Y(jié)論,是對下級院超越職權(quán)侵害他人名譽(yù)行為的極端袒護(hù),是對自身利益適用法律的嚴(yán)重傾斜,是特別嚴(yán)重的司法錯誤。請求貴院公開聽證審理,依法作出晉州市法院,對造成賠償請求人李振剛的各項(xiàng)損害后果,折合人民幣共計(jì)523320.99元,應(yīng)當(dāng)給予國家賠償?shù)臎Q定。
河北省高級人民法院賠償委員會
事實(shí)根據(jù)與理由:
石家莊市法院,20xx年12月28日立案審理,20xx年3月19日,送達(dá)(20xx)石法委賠字第00001號賠償委員會決定書。
開庭審理,是在錢仁冬的辦公室(東樓302)進(jìn)行,并由他一人主持,基于晉州市法院(趙永定主辦)主動向本市電視臺提供新聞材料,致使賠償請求人李振剛的名譽(yù)權(quán)受到侵害之情節(jié):
錢仁冬問:賠償義務(wù)機(jī)關(guān),對電視臺向社會公開宣傳的事實(shí),有無異議?
賠償義務(wù)機(jī)關(guān)代理人張宏生答:無異議;
錢問:對訴求的賠償數(shù)額,有無異議?
張答:電視臺的宣傳后果,與法院無關(guān),賠償數(shù)額,他要50萬,您全判給他,我沒異議。您不判給他,我也沒意見。我還是堅(jiān)持,我們法院對他實(shí)使拘留,沒錯(庭審筆錄未準(zhǔn)許復(fù)制)。
晉州市人民法院,20xx年11月5日,以李振剛“嚴(yán)重?cái)_亂法庭秩序”為由,作出(20xx)晉法字第1號拘留決定書,并實(shí)使執(zhí)行。
經(jīng)石家莊市法院復(fù)議,20xx年11月5日,向李振剛送達(dá)(20xx)石立民終字第00339號復(fù)議決定書,結(jié)論為:撤銷河北省晉州市人民法院20xx年11月5日(20xx)晉法字第1號拘留決定書。
依據(jù)【最高人民法院關(guān)于執(zhí)行《中華人民共和國國家賠償法》幾個問題的解釋 1996年5月6日 法釋(1996)15號】第二條“依照賠償法第三十一條的規(guī)定,人民法院在民事訴訟、行政訴訟過程中,違法采取對妨害訴訟的強(qiáng)制措施、保全措施或者對判決、裁定及其他生效法律文書執(zhí)行錯誤,造成損害,具有下列情形之一的,適用刑事賠償程序予以賠償:(一)錯誤實(shí)施拘留、罰款的;”《中華人民共和國國家賠償法》第三十一條“賠償請求人要求賠償?shù)某绦?,適用本法刑事賠償程序的規(guī)定?!钡诙畻l第四款“賠償程序適用本法第十條、第十一條、第十二條的規(guī)定?!钡谑粭l“賠償請求人根據(jù)受到的不同侵害,可以同時(shí)提出數(shù)項(xiàng)賠償要求?!敝?guī)定,特向貴院提出申請,請求:
一 依法撤銷河北省石家莊市中級人民法院賠償委員會(20xx)石法委賠字第00001號決定書;
二 對晉州市人民法院侵害李振剛?cè)松頇?quán)、名譽(yù)權(quán)、及由侵權(quán)行為直接造成的各項(xiàng)損害后果,依《中華人民共和國國家賠償法》,作出給予國家賠償?shù)臎Q定;
(一)事實(shí)拘留
(1)拘留15天X111.99元/08年國家職工平均日工資=1679.85元
(2)拘留期間,拘留所伙食費(fèi)300元
(二)晉州市人民法院,20xx年11月7日,由趙永定負(fù)責(zé)主辦,帶有法警、采訪人到本市拘留所,進(jìn)行訊問李振剛,及采訪后,主動向本市電視臺提供新聞材料,致使李振剛被電視臺,在《晉州新聞》欄目中,以其三個兒子李X(未成年)、李X(未成年)、李XX被法院判決犯故意傷害罪、盜竊罪不服,在晉州市法院鬧事兒,被法院依法實(shí)施拘留為題,向社會滾動播出。經(jīng)石市中院復(fù)議,對晉州市院的職權(quán)行為和法律文書,作出公開糾正。而晉州市法院,拒不向電視臺提出播放被糾正的法律文書和更正其報(bào)道失實(shí)的行為,電視臺又不向賠償請求人作出播放證明造成的:
(1)李振剛個人名譽(yù)侵害300000元
(2)家庭名譽(yù)侵害150000元
(3)李振剛及家庭成員精神損失50000元
法律依據(jù):【最高人民法院關(guān)于審理名譽(yù)侵權(quán)案件若干問題的解釋 法釋(1998)26號】
六問:新聞單位報(bào)道國家機(jī)關(guān)的公開的文書和職權(quán)行為引起的名譽(yù)糾紛,是否認(rèn)定為構(gòu)成侵權(quán)?
答:新聞單位根據(jù)國家機(jī)關(guān)依職權(quán)作出的公開文書和實(shí)施的公開的職權(quán)行為作的報(bào)道,其報(bào)道客觀準(zhǔn)確的,不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為侵害他人名譽(yù)權(quán);其報(bào)道失誤,或者前述文書和職權(quán)行為已公開糾正而拒絕更正報(bào)道的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為侵害他人名譽(yù)權(quán);
七問:因提供新聞材料引起的名譽(yù)侵權(quán)糾紛,如何認(rèn)定是否構(gòu)成侵權(quán)?
答:因提供新聞材料引起的名譽(yù)糾紛,認(rèn)定是否構(gòu)成侵權(quán),應(yīng)區(qū)分一下兩種情況:(一)主動提供新聞線索,致使他人名譽(yù)受到侵害的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定侵害他人名譽(yù)權(quán);
(三)申請復(fù)議及申請國家賠償期間,晉州市院又造成:
(1)20xx年3月13日,王占世代表晉州市法院,吳英正代表晉州市檢察院,()牛偉代表晉州市公安局,紀(jì)朝強(qiáng)代表晉州鎮(zhèn),參與四機(jī)關(guān)聯(lián)合在晉州鎮(zhèn)政府院內(nèi),限制李振剛?cè)松碜杂傻暮蠊?天X111.99元=783.93元
(2)20xx年7月10日至9月20日,因涉及法院上訪,又在晉州鎮(zhèn)院內(nèi)實(shí)使限制李振剛?cè)松碜杂傻暮蠊?3天X111.99元=8175.27元
(3)20xx年8月21日至10月10日,因涉及法院上訪,又在晉州鎮(zhèn)院內(nèi)實(shí)使限制李振剛?cè)松碜杂傻暮蠊?1天X111.99元=5711.49元
(4)交通費(fèi) 以車票為證共511元
(5)誤工費(fèi) 天數(shù)以車票+提起復(fù)議、國家賠償、取生效結(jié)論共55天X11199元=6159。45元
共計(jì)523320.99元 大寫伍拾貳萬叁仟叁佰貳拾元零玖角玖分整
附:車票復(fù)印件4頁,晉州鎮(zhèn)全天24小時(shí)嚴(yán)盯死守證據(jù)1頁,晉州市委矛盾隱患包案領(lǐng)導(dǎo)及主管責(zé)任人分工證據(jù)1頁,晉州市法院2008年信訪隱患一覽表1頁。
此致
河北省高級人民法院賠償委員會
賠償請求人:李振剛
**年**月**日筆跡鑒定申請書調(diào)薪申請書
申請人:______,男,______年______月______日生,漢族,住______市______區(qū)______街______號______房。
申請事項(xiàng):請求______人民保險(xiǎn)公司______市______支公司按照機(jī)動車輛保險(xiǎn)單的約定向申請人支付車輛損失險(xiǎn)與第三者責(zé)任險(xiǎn)。
事實(shí)與理由:
______年______月______日______時(shí)______分,申請人______駕駛粵______號小客車沿著107線由北往南方向行駛,行至107線2289KM+800M時(shí),碰刮同向行駛由右側(cè)主車道變線至中間主車道由梁炬清駕駛的粵______號大貨車,隨即造成車輛及花基損壞,大貨車上的乘車人______,______受傷的交通事故。______市公安局交通警支察隊(duì)作出責(zé)任認(rèn)定:
一、申請人______駕車超速行駛,其行為違反《中華人民共和國道路交通管理?xiàng)l例》第三十五條(一)項(xiàng)規(guī)定,是造成事故的主要原因,負(fù)事故的主要責(zé)任。
二、______駕車變更車道時(shí)未注意安全及讓行,其行為違反《中華人民共和國道路交通管理?xiàng)l例》第七條一款規(guī)定,是造成事故的次要原因,負(fù)事故的次要責(zé)任。
三、乘車人______,______不負(fù)事故責(zé)任。事后,申請人向______市公安局交通警支察隊(duì)提出重新認(rèn)定責(zé)任的申請,清遠(yuǎn)市公安局交通警察支隊(duì)維持了首次認(rèn)定的結(jié)果。申請人為此支出的事故修理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用近九萬元,為傷者墊付了十二萬元的醫(yī)療費(fèi)。事故發(fā)生后,申請人向貴司提出車輛損失與第三者責(zé)任保險(xiǎn)理賠請求,貴司受理并且作出了車輛零部件詢報(bào)價(jià)單,貴司告知申請人,申請人應(yīng)該首先處理與傷者的醫(yī)療賠償糾紛,申請人取得申請人與傷者的調(diào)解書或法院的判決書后,貴司會一并對車輛損失與第三者責(zé)任險(xiǎn)進(jìn)行理賠。
貴司的.工作人員并強(qiáng)調(diào):一起交通事故針對一張保單的多項(xiàng)理賠事項(xiàng)只進(jìn)行一次理賠,多個理賠項(xiàng)目一并處理。
傷者_(dá)_____,______直到______年______月才向______市______區(qū)人民法院提起民事訴訟,法院分別判決申請人承擔(dān)______285726元,并對總額為419608元承擔(dān)連帶責(zé)任;承擔(dān)______8498元,并對總額為12127元承擔(dān)連帶責(zé)任。隨后申請人向______市______人民法院提起上訴,______市______人民法院于______年______月______日作出如下判決,申請人承擔(dān)______254212元,并對總額為374588元承擔(dān)連帶責(zé)任;承擔(dān)______8128元,并對總額為11611元承擔(dān)連帶責(zé)任。
在訴訟期間,申請人還到了貴司位于德政路的營業(yè)場所進(jìn)行理賠,貴司的工作人員再次告知申請人等待此案審結(jié)后再對車輛損失與第三者責(zé)任險(xiǎn)進(jìn)行理賠。申請人認(rèn)為目前此案已經(jīng)結(jié)案,客觀條件已完全具備貴司要求的理賠條件,煩請貴司審核申請人所提交的附件,盡快對申請人作出理賠。
申請人:______
______年______月______日
華泰索賠申請書:為什么要申請?
在生活中,我們難免會遇到一些不幸的事情,比如道路交通事故、人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失等等。這時(shí),我們就需要相應(yīng)的索賠申請來維護(hù)自己的權(quán)益。華泰索賠申請書就是其中的一種,下面我們來詳細(xì)了解一下。
一、華泰索賠申請書的定義
華泰索賠申請書,是指在意外事故、人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失等情況下,申請方使用華泰保險(xiǎn)的索賠申請書,向保險(xiǎn)公司提出索賠要求的書面申請。
二、為什么要申請?
華泰索賠申請書的主要目的就是為了維護(hù)自己的權(quán)益,獲取合理的賠償。在以下情況下,您可能需要申請華泰索賠申請書:
1、車輛碰撞事故
如果您的車輛在發(fā)生交通事故時(shí)受損或失竊,您需要申請華泰索賠申請書。這樣能夠幫助您獲取相應(yīng)的賠償,以便盡快修復(fù)或換購車輛。
2、人身傷害
如果您在交通事故中受傷或發(fā)生意外事故導(dǎo)致受傷,您可以申請華泰索賠申請書,以獲取適當(dāng)?shù)尼t(yī)療保障和賠償金。
3、其他財(cái)產(chǎn)損失
如果您的財(cái)產(chǎn)在意外事故中遭受損失,包括損失或盜竊,您也可以申請華泰索賠申請書向保險(xiǎn)公司索賠。
三、如何申請?
申請華泰索賠申請書并不難,但是需要您準(zhǔn)備一些必要的材料和信息,包括:
1、華泰保單
需要您提供原有的華泰保單進(jìn)行核實(shí)。
2、事故證明
需要您提供事故證明,比如交通事故認(rèn)定書、醫(yī)院診斷證明等。
3、其他證明材料
如果有其他材料能夠證明您的索賠要求,也可以一并提交。
一般情況下,華泰保險(xiǎn)公司會為您提供索賠申請書并指導(dǎo)您如何填寫申請書和提交。您需要保持與保險(xiǎn)公司的溝通,以便及時(shí)處理您的申請。
四、需要注意的問題
申請華泰索賠申請書需要注意以下問題:
1、保險(xiǎn)期限
一定要注意保單是否在保險(xiǎn)期限內(nèi),如果已經(jīng)過期,您的索賠申請可能無法得到批準(zhǔn)。
2、完善的證明材料
一定要確保提供的事故證明和其他材料準(zhǔn)確詳細(xì),以便保險(xiǎn)公司能夠理解您的索賠要求。
3、及時(shí)性
盡量在事故發(fā)生后第一時(shí)間申請索賠,以便能夠盡快得到處理結(jié)果。
總之,華泰索賠申請書是維護(hù)自己權(quán)益的有效工具之一。我們需要認(rèn)真準(zhǔn)備申請書所需要的材料和信息,遵守遵循保險(xiǎn)公司的要求,以便能夠順利得到賠償。
____________:
根據(jù)施工合同條款___條的.規(guī)定,由于_______________________的原因,我方要求索賠金額(大寫)_____________________________,請予以批準(zhǔn)。
索賠的詳細(xì)理由及經(jīng)過:____________
索賠金額的計(jì)算:____________
申請人:____
日期:20__年__月__日
申請人:程**,女,19XX年XX月XX日生,住址:XXX,身份證號碼:*****,電話:***。
申請事項(xiàng):
支付申請人保險(xiǎn)賠償款XXX元。
事實(shí)與理由:
20xx年XX月17日上午9時(shí)許,申請人經(jīng)XX車主XXX許可,在自家家門口駕駛該車倒車過程中,不慎撞傷XXX(農(nóng)村戶口,在城市連續(xù)居住1年以上),經(jīng)XX醫(yī)院搶救無效死亡。XX公安局立案后以申請人情節(jié)顯著輕微、危害不大、不認(rèn)為是犯罪撤銷該案。事后申請人根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定,與XXX的父母達(dá)成賠償協(xié)議,并賠償XXX的`父母各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)XXX元。根據(jù)XXX車主XX與貴公司簽訂的《機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)合同》和《神行車保系列產(chǎn)品保險(xiǎn)合同》約定,貴公司對申請人賠償XXX父母以上費(fèi)用,應(yīng)在保險(xiǎn)賠償限額內(nèi)承擔(dān)賠償義務(wù),申請人現(xiàn)依法依約書面向貴公司提出申請,請貴公司履行賠償義務(wù)。
此致
中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司XX支公司
申請人:
年 月 日
感謝您閱讀“幼兒教師教育網(wǎng)”的《2023索賠申請書匯總》一文,希望能解決您找不到幼師資料時(shí)遇到的問題和疑惑,同時(shí),yjs21.com編輯還為您精選準(zhǔn)備了索賠申請書專題,希望您能喜歡!
相關(guān)推薦
"小編為您帶來最新的關(guān)于“索賠申請書”的詳細(xì)介紹"。在這個不斷高速發(fā)展的世界里,使用申請書的地方也越來越多。申請書的針對性是很強(qiáng)的。我愿意分享我的經(jīng)驗(yàn)和觀點(diǎn)希望它們對您有所裨益!...
社會處于不斷變化之中,大家或多或少都在自己的職場里寫過申請書。我們要學(xué)會把自己的合理請求寫在申請書中,您知道寫好申請書的秘訣嗎?這是一篇非常優(yōu)秀的“索賠申請書”網(wǎng)絡(luò)文章大家一定要看看,如果您喜歡本文可以分享給身邊朋友喔!...
在不斷進(jìn)步和發(fā)展的社會中,學(xué)會寫申請書是非常有價(jià)值的。申請書通常被用于向上級部門表明個人需求,我們是否經(jīng)常需要寫這樣的申請書呢?如果您需要“索賠申請書”方面的建議和推薦,請看下面的內(nèi)容,我們還會不斷更新相關(guān)內(nèi)容!...
申請書講究實(shí)事求是,不能虛夸和杜撰,離不開使用申請書。如何讓申請書顯得真誠呢?我們生活中離不開“入隊(duì)申請書”讓我們一起來了解一下,如果您覺得這篇文章讓您受益匪淺請分享給您的朋友們!...
最新更新