承攬合同。
我們常說,機(jī)會是留給有準(zhǔn)備的人。當(dāng)幼兒園教師的工作遇到難題時,我們經(jīng)常會用提前準(zhǔn)備好的資料進(jìn)行參考。資料一般指生產(chǎn)、生活中閱讀,學(xué)習(xí),參考必需的東西。參考資料有助于我們的工作進(jìn)一步發(fā)展。那么,關(guān)于幼師資料你了解哪些內(nèi)容呢?也許下面的“承攬合同匯總四篇”正合你意!可能你會喜歡,歡迎分享。
一、外發(fā)方:,以下簡稱甲方;承攬方:以下簡稱乙方。
二、
1.乙方根據(jù)甲方的產(chǎn)品2D和3D要求來設(shè)計(jì)模具,并按客戶確認(rèn)好的2D結(jié)構(gòu)圖制作以上模具。
2.此款模具是日本出口模,要求很高:模具所有外觀面要求光亮平整,線條清晰。加工精細(xì),完全按標(biāo)準(zhǔn)制作!
3.乙方保證此款模具完全采用客戶要求的進(jìn)口鋼材牌號,模胚LKM及配件HASCO標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一流工藝制作.
4.乙方保證以上鋼材,模胚,配件都是正規(guī)正牌來源,鋼材須有正規(guī)鋼廠的材質(zhì)證明及熱處理證明.
5.甲方因乙方鋼材及配件的品質(zhì)問題所造成的模具扣款由乙方全部承擔(dān)。
6.乙方保證此模具試模的樣品,完全達(dá)到客戶的2D產(chǎn)品圖的尺寸公差要求.并每次附有產(chǎn)品全檢報(bào)告.
8.乙方保證模具在正常使用情況下的壽命為100萬次。在此生產(chǎn)數(shù)量之內(nèi)模具出現(xiàn)異常(不含人意破環(huán))則由乙方負(fù)責(zé)維修,一切費(fèi)用由乙方承當(dāng)。
9.模具開始時間,從簽訂合同日開始計(jì).
10.乙方模具逾期,不能按期交付合格樣品時,甲方會處罰每天以該模具總款5%的賠償金,直到甲方收到合格樣品為止,如果逾期時間超過15天乙方所開的模具還不能達(dá)到甲方的品質(zhì)要求,甲方有權(quán)拒支付乙方一切費(fèi)用并取消以后的合作供應(yīng)商資格,模具甲方收回處理.
三.交貨方式
交貨方法:工廠提貨。
四.付款方式
合同簽訂一周內(nèi)預(yù)付40%,試模合格樣板付30%(走模前),交模并確認(rèn)后90天內(nèi)付清30%(走模后)。
五.解決合同糾紛的方式
雙方一旦產(chǎn)生爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不能達(dá)成一致,提交東莞市經(jīng)濟(jì)合同_____委員會申請_____。
六、其它約定事項(xiàng):
本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,示盡事宜甲乙雙方協(xié)議解決,本協(xié)議在雙方簽字或蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方(定作方):
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
統(tǒng)一社會信用代碼:
乙方(承攬方):
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
統(tǒng)一社會信用代碼:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》以及相關(guān)法律的規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,甲方委托乙方于 年 月 日至 年 月 日期間印刷
公司宣傳冊,總量 份。
一、項(xiàng)目明細(xì)
項(xiàng)目名稱: 公司宣傳冊
1、尺寸:橫 mm×高 mm;
2、封面: g,要求 ;
3、內(nèi)頁: g,要求 ;
4、面數(shù): P;
5、裝訂方式: ;
6、數(shù)量: 套/冊;
7、單價: 元/冊,大寫: ;
8、總價(不含稅): 元,大寫: 。
二、付款方式
合同一經(jīng)簽署立即生效,并于 天內(nèi)將合同總額的 %匯至公司提供的賬戶內(nèi),方可開始制作,余款 %待驗(yàn)貨合格后付清提貨。
甲方付清所有款項(xiàng)的同時,乙方應(yīng)向甲方開具商業(yè)發(fā)票。
三、交貨方式
印刷加工:在確認(rèn)打樣稿后 個工作日內(nèi)交貨。
交貨地點(diǎn): , 承擔(dān)運(yùn)費(fèi),產(chǎn)品風(fēng)險自交貨時轉(zhuǎn)移。
四、印刷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、樣稿應(yīng)是最后正式定稿,如發(fā)稿后再作更改,除不保證交貨時間外,并酌加費(fèi)用。
2、乙方前期制作應(yīng)按提供樣稿之要求按時、按質(zhì)完成,印刷品質(zhì)量以簽字樣稿為準(zhǔn)驗(yàn)收;甲方應(yīng)負(fù)責(zé)有關(guān)內(nèi)容的及時校核確認(rèn)以及收貨驗(yàn)貨。
3、彩色印刷品的色差范圍正負(fù)應(yīng)當(dāng)不超過樣稿的 %,套印允許誤差應(yīng)小于 mm。其他如需檢驗(yàn)的項(xiàng)目按國家新聞出版行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)平版一般印刷品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
4、甲方對印刷質(zhì)量有任何異議,須在交貨后 個工作日內(nèi)提出,在任何情況下乙方不負(fù)責(zé)除印刷以外發(fā)行、廣告的連帶責(zé)任。
五、知識產(chǎn)權(quán)及保密
1、乙方應(yīng)對甲方制作發(fā)行方式、計(jì)劃嚴(yán)格保密。
2、乙方設(shè)計(jì)人員應(yīng)自覺保護(hù)甲方提供的一切用于排版印刷的電子文檔,不得擅自提供給任何第三方作任何用途。
3、乙方為甲方雜志制作的平面設(shè)計(jì),其著作權(quán)屬于甲方。
4、乙方應(yīng)妥善保存雜志的所有電子設(shè)計(jì)稿件、菲林,甲方若需要,應(yīng)予提供;合同終止后,若雙方不再續(xù)約,乙方應(yīng)將所有電子設(shè)計(jì)稿件、菲林交給甲方。
六、乙方設(shè)計(jì)制作的作品不存在任何第三方享有的所有權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)或其他權(quán)利,不存在任何侵犯第三方合法權(quán)益的情形,如甲方因此遭受第三方索賠或起訴的,則乙方承諾自費(fèi)就上述索賠或起訴為甲方答辯,并支付甲方因此而承受的全部損失和費(fèi)用,以及承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
七、合同其它條款
交貨數(shù)量同意允許正負(fù) %的溢短裝。如有溢裝的情況,甲方有權(quán)選擇是否按合同單價接收超裝之貨品。若甲方不接收,乙方不得擅自贈送他人或以任何價格出售,作其他客戶印刷業(yè)務(wù)參考樣本除外,但不得侵害甲方的知識產(chǎn)權(quán)。如短裝在 %之內(nèi),乙方須按合同單價從合同總價中扣除相應(yīng)金額,但不另行補(bǔ)足數(shù)量。如短裝在 %以上,甲方有權(quán)要求乙方補(bǔ)足所缺貨品。
由于政策變化、政府行政行為等人力不可抗力導(dǎo)致其中一方無法履行合同,本合同即行終止,雙方不承擔(dān)違約責(zé)任。
八、違約責(zé)任
1、任何一方不履行本合同,違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。違約方除向另一方支付違約金外,還需承擔(dān)另一方因該違約事實(shí)造成的損害。
2、任何一方無故不能按期履行本合同的,違約方應(yīng)當(dāng)向另一方支付違約金,違約金按照逾期天數(shù)乘以總的合同金額乘以 %計(jì)算。
3、甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同的有關(guān)條款,此合同未盡事項(xiàng),應(yīng)由甲乙雙方友好協(xié)商解決。
4、若任何一方違反本合同并經(jīng)協(xié)商無效,應(yīng)由被告所在地人民法院作爭議解決。
5、因不可抗力導(dǎo)致合同無法執(zhí)行的情況,雙方應(yīng)友好協(xié)商延期履行,協(xié)商不成或確實(shí)無法繼續(xù)履行的,任何一方均不承擔(dān)違約責(zé)任。
九、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
甲方代表簽名:
簽訂地點(diǎn): 乙方代表簽名:
簽訂地點(diǎn):
年 月 日 年 月 日
民事反訴狀反訴人:_________________(本訴被告)住所地:_________________法定代表人:______________,職務(wù) ______________ ,電話_______________委托代理人:_________________律師事務(wù)所律師
被反訴人;(本訴原告)_________________有限公司,住所地:_________________法定代表人:______________,電話_______________案由:承攬合同糾紛
反訴請求:
1.請求被反訴人返還首付款_________________? 萬元
2.請求被反訴人承擔(dān)支付違約賠償金_________________? 元
3.請求被反訴人承擔(dān)本訴及反訴的訴訟費(fèi)用
事實(shí)和理由:
_________________年 _________________ 月 _________________ 日,反訴人與被反訴人簽訂《合同書》,約定反訴人向被反訴人購買大手機(jī)模具125套,反訴人支付首付款5萬元,后又簽訂補(bǔ)充協(xié)議增加購買10套上述產(chǎn)品。合同約定被反訴人應(yīng)在合同簽訂的10天內(nèi)交付第一批產(chǎn)品10套,之后每6天向反訴人交付的產(chǎn)品不少于15套,在20__年1月15日前全部交貨完畢,反訴人20__年1月15日前支付完全部貨款。合同約定被反訴人不能按期交貨,則應(yīng)以雙倍返還首付款,已交產(chǎn)品反訴人有權(quán)按購買價格全部退貨。另約定產(chǎn)品免費(fèi)保修一年,三個月內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方應(yīng)到現(xiàn)場維修服務(wù),如無法修繕則應(yīng)調(diào)換新產(chǎn)品,所有費(fèi)用由乙方承擔(dān)。合同簽訂后,被反訴人按期發(fā)了第一批貨,以后每期發(fā)貨都拖延時間,共分七八次,直到20__年3月中旬才發(fā)貨結(jié)束,發(fā)貨延遲導(dǎo)致雙方無法正常結(jié)算。被反訴人的逾期行為,也造成反訴人對直接用戶__________建行的逾期違約。__________建行將該批產(chǎn)品安裝使用后,不到兩月全部出現(xiàn)機(jī)箱變形,外漆裂開,機(jī)箱與屏幕之間的縫隙可插入手指,無法再正常使用。因被反訴人拒絕維修和更換該批產(chǎn)品,且其產(chǎn)品已無法使用,后__________建行將該批產(chǎn)品全部退回,我公司另行為__________建行更換了125套該批產(chǎn)品,并賠償__________建行164890元。__________建行將該批產(chǎn)品退還反訴人后,反訴人積極與被反訴人協(xié)商退貨事宜,協(xié)商過程中,被反訴人司機(jī)及反訴人司機(jī)將產(chǎn)品運(yùn)回被反訴單位。反訴人要求被反訴人重新制作該模型,反訴人將協(xié)助其銷售該商品以彌補(bǔ)雙方損失,但被反訴人深知該批模具已不能再使用,于是一再拖延,后將反訴人起訴至法院。根據(jù)以上情況,特提出反訴,要求反訴人承擔(dān)違約責(zé)任。請法院依法判決!
此致
_________________人民法院
反訴人:_________________
法定代表人:______________
_________________年_________________月_________________日
甲方:(定做方)
乙方(承攬方)附加身份證復(fù)印件
加工,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達(dá)成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽定后,甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負(fù)責(zé)。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的`1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期xx月,20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方乙方:
20xx年xx月xx日
供方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
需方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務(wù):____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn):
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān):
五、貨款結(jié)算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān):
七、經(jīng)濟(jì)責(zé)任:
八、其他:
九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機(jī)關(guān)查實(shí)證明,可免予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,并報(bào)雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。
十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,向合同仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本____份,送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份,工商行政管理機(jī)關(guān)二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方:________________________
代表人:_____________________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
____年____月____日
Yjs21.coM更多幼師資料延伸讀
在現(xiàn)今逐漸信任法律的社會,簽訂合同無論是在日常生活還是工作中都是不可避免的。合同一經(jīng)訂立,詳細(xì)說明了所有條件和理由。對于初接觸合同的人來說,這一切可能會讓你感到非常懊惱。因此,我們編輯經(jīng)過精挑細(xì)選,為您準(zhǔn)備了與“承攬合同”相關(guān)的材料,希望它對您有所啟發(fā),有所幫助!
定作人:_______________(以下簡稱甲方)
共同承攬人:_______________(以下簡稱乙方)
甲方將坐落于房屋,外墻粉刷承攬給乙方,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商訂立如下承攬合同:
一、甲方僅提供水電源、泥沙、水泥、益膠泥、絲網(wǎng),乙方工序?yàn)椋呵逑赐鈮?、噴涂混合漿(水泥、益膠泥攪拌均勻)、安裝絲網(wǎng)、水泥砂漿粉刷,乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力等完成工作任務(wù),不受甲方的指揮管理,不得浪費(fèi)甲方提供的材料;
二、工程價款:乙方按照甲方的要求完成工作,交付工作成果,甲方給付報(bào)酬單價為19.00元/㎡,按乙方粉刷實(shí)際面積結(jié)算;
三、工期:施工期間不得影響附近居民正常生活及工作,確保15天內(nèi)完工,若遇雨雪天及不可抗拒的天氣或停水停電等造成無法施工,工期實(shí)行順延;
四、質(zhì)量:應(yīng)符合國家優(yōu)良工程有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范;
五、安全:乙方在施工過程中做好一切防范工作,各工種由專業(yè)人員持證施工,若發(fā)生事故,乙方自行負(fù)責(zé),甲方不負(fù)連帶責(zé)任;
六、付款方式:甲方驗(yàn)收合格后七日內(nèi)一次性付清;
七、未盡事宜,雙方協(xié)商后補(bǔ)充,達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議;
八、本協(xié)議一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,自雙方簽字后生效,待承攬合同工程款付清后自行失效。
甲方 :___________
乙方 :___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
承攬合同
合同編號:
簽訂地點(diǎn):
簽訂時間:_______年_______月_______日
定作人:
承攬人:
經(jīng)充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條 承攬項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬及交付期限
________________________
第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第三條 承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條 件:
第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條 承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗(yàn)方法:
第六條 加工物的包裝要求及費(fèi)用承擔(dān):
第七條 定作人成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:
第八條 結(jié)算方式及期限:
第九條 定金
定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)元(定金數(shù)額不得超過合同標(biāo)的額的20%)。定金交付后,承攬人違反合同的,應(yīng)雙倍返還定作人的定金;定作人違反合同的,承攬人不返還定金,定作人也無權(quán)請求返還。
第十條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。但如承攬人將承攬的輔助工作交由第三人完成,不以定作人同意為要件。
第十一條 合同的解除
1、未經(jīng)定作人同意,承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成。違反此規(guī)定的,定作人可解除合同。
2、合同成立后,承攬人交付完成的工作成果前,定作人可隨時變更合同,也可隨時解除合同。以上權(quán)利的行使,不以承攬人有違約行為為要件。
3、定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
4、其他條件:
第十二條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬(是/否)可以留置加工物。
第十三條 風(fēng)險與侵權(quán)責(zé)任負(fù)擔(dān)
1、在承攬期間內(nèi),因不可抗力等因素而發(fā)生的風(fēng)險負(fù)擔(dān),原材料由定作人提供的,由定作人承擔(dān)風(fēng)險;原材料由承攬人提供的,由承攬人承擔(dān)風(fēng)險。
2、承攬人有義務(wù)妥善保管定作人提供的原材料及完成的工作成果,因保管不善造成毀損滅失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、依《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第10條 ,承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的,定作人原則上不承擔(dān)賠償責(zé)任,但定作人對定作、指示或選任有過失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
第十四條 違約責(zé)任
1、承攬方的違約責(zé)任
(1)不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值 %或酬金總額的違約金。
(2)無論主要工作還是輔助工作,一旦交由第三人完成,承攬人應(yīng)就第三人的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。第三人不對定作人負(fù)違約責(zé)任。
(3)其他
2、定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠償承攬方因此造成的損失;中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值 %的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方未履行部分酬金%的違約金。
(2)定作方未按照約定的期限支付報(bào)酬的,每延期一天,應(yīng)償付承攬方延期付款總值1%的違約金。
(3)其他
第十五條 爭議的解決
雙方當(dāng)事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時,應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由紹興仲裁委員會仲裁。
第十六條 合同效力
本合同有效期限:從雙方簽署之日起到_______年_______月_______日止。
第十七條 其他約定事項(xiàng):
以上條 款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議作為附件。
本合同一式份,正本雙方各執(zhí)份,副本送工商行政管理局存查。
定作人:(簽章)
承攬人:(簽章)
住所:
住所:
法定代表人:(簽章)
法定代表人:(簽章)
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委托人:(簽章)
委托人:(簽章)
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:
帳號:
帳號:
項(xiàng)目名稱:________________________________
委托方(甲方)__________________________
研究開發(fā)方(乙方)______________________
填寫說明
一、“合同登記編號”的填寫方法:
二、技術(shù)開發(fā)合同是指當(dāng)事人之間就新技術(shù)、新工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。技術(shù)開發(fā)合同包括委托開發(fā)合同的合作開發(fā)合同。
三、計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目應(yīng)填寫國務(wù)院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市、地、市(縣)級計(jì)劃,不屬于上述計(jì)劃的項(xiàng)目此欄劃(/)表示。
四、標(biāo)的技術(shù)的內(nèi)容、形式:
包括開發(fā)項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、開發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數(shù)量。提交開發(fā)成果可采取下列形式:
1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報(bào)告等技術(shù)文件;
2.磁盤、磁帶、計(jì)算機(jī)軟件;
3.動物或植物新品種、微生物菌種;
4.樣品、樣機(jī);
5.成套技術(shù)設(shè)備。
五、研究開發(fā)計(jì)劃:
包括當(dāng)事人各方實(shí)施開發(fā)項(xiàng)目的階段進(jìn)度,各個階段要解決的技術(shù)問題,達(dá)到的目標(biāo)和完成的期限等。
六、技術(shù)情報(bào)資料的保密:
包括當(dāng)事人各方情報(bào)和資料保密義務(wù)的內(nèi)容、期限和泄漏技術(shù)秘密應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。雙方可以約定,不論本合同是否變更、解除、終止,本條款均有效。
七、其他:
合同如果是通過中介機(jī)構(gòu)介紹簽訂的,應(yīng)將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當(dāng)事人約定定金、財(cái)產(chǎn)抵押及擔(dān)保的,應(yīng)將給付定金、財(cái)產(chǎn)抵押及擔(dān)保手續(xù)的復(fù)印件作為本合同的附件。
八、委托代理人簽訂本合同書時,應(yīng)出具委托證書。
九、本合同書中,凡是當(dāng)事人約定認(rèn)為無需填寫的條款,在該條款填寫的空白處劃(/)表示。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,合同雙方就___________________項(xiàng)目的技術(shù)開發(fā)(該項(xiàng)目屬_________計(jì)劃),________經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、標(biāo)的技術(shù)的內(nèi)容、形式和要求:
________________________________________
二、應(yīng)達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)和參數(shù):
________________________________________
三、研究開發(fā)計(jì)劃:
________________________________________
四、研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)、報(bào)酬及其支付或結(jié)算方式:
(一)研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)是指完成本項(xiàng)研究開發(fā)工作所需的成本;報(bào)酬是指本項(xiàng)目開發(fā)成果的使用費(fèi)和研究開發(fā)人員的科研補(bǔ)貼。
本項(xiàng)目研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)及報(bào)酬:___________元
其中:甲方提供____元,乙方提供____元。
如開發(fā)成本實(shí)報(bào)實(shí)銷,雙方約定如下:
(二)經(jīng)費(fèi)和報(bào)酬支付方式及時限(采用以下____種方式)
①一次總付:____________元,時間:________________
②分期支付:____________元,時間:________________
____________元,時間:________________
③按利潤________%提成,期限:________________
④按銷售額____%提成,期限:________________
⑤其他方式:______________________________________
五、利用研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)購置的設(shè)備、器材、資料的財(cái)產(chǎn)權(quán)屬
__________________________________________________
六、履行的期限、地點(diǎn)和方式
本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________(地點(diǎn))履行。本合同的履行方式:________________________________
七、技術(shù)情報(bào)和資料的保密
__________________________________________________
八、技術(shù)協(xié)作和技術(shù)指導(dǎo)的內(nèi)容
__________________________________________________
九、風(fēng)險責(zé)任的承擔(dān)
在履行本合同的過程中,確因在現(xiàn)有水平和條件下難以克服的技術(shù)困難,導(dǎo)致研究開發(fā)部分或全部失敗所造成的損失,風(fēng)險責(zé)任由________承擔(dān)。(1、乙方;2、雙方;3、雙方另行商定)經(jīng)約定,風(fēng)險責(zé)任甲方承擔(dān)____%,乙方承擔(dān)____%.
本項(xiàng)目風(fēng)險責(zé)任確認(rèn)的方式為:______________________________
十、技術(shù)成果的歸屬和分享
(一)專利申請權(quán):________________________________________
(二)非專利技術(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán):______________________________
十一、驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方式
研究開發(fā)所完成的成果,達(dá)到了本合同第二條所列技術(shù)指標(biāo),按____標(biāo)準(zhǔn),采用_____方式驗(yàn)收,由_____方出具技術(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計(jì)算方法
違反本合同約定,違約方應(yīng)當(dāng)按《中華人民共和國合同法》規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。
(一)違反本合同第____條約定,______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,承擔(dān)方式和違約金額如下:____________________
(二)違反本合同第____條約定,______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,承擔(dān)方式和違約金額如下:____________________
十三、爭議的解決方法
在本合同履行過程發(fā)生爭議,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決,也可以請求________進(jìn)行調(diào)解。
雙方不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,雙方商定,采用以下第(____)種方式解決。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
綜架承攬合同
委托方:_____紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____電鍍廠(乙方)
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格____數(shù)量____價格、交貨期:
┌──┬──────┬───┬────┬────┬────┬─────┐
│項(xiàng)目│產(chǎn)品名稱、規(guī)│單位│ 數(shù)量 │ 單價 │ 總價 │ 交貨日期 │
││格│││(元)│(元)×├──┬──┤
│││││││一季│二季│
│││││││度│度│
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│鍍鋅│綜架1600mm以│ 只 │10萬│ 0.15 │15000萬 │5萬 │5萬 │
││上│││││││
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│淬火│ 綜條 │ 支 │100萬 │ 0.11 │110000│50萬│50萬│
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│││││││││
├──┼──────┴───┴────┴────┴────┴──┴──┤
│合計(jì)│(大寫)拾貳萬伍千元│
└──┴───────────────────────────────┘
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式:通過銀行托收。
7.違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:______紡織器材廠乙方:____電鍍廠
法定代表人:(蓋章)法定代表人:(蓋章)
地址:_______地址:_______
銀行帳號:______銀行帳號:_____
____年__月__日
認(rèn)立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,雙方協(xié)商。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達(dá)到 %,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量全部完成時,在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %),預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。
交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
承攬加工合同(二)
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點(diǎn)或加工件全稱)交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一、工程項(xiàng)目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點(diǎn)_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工,共計(jì)_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn)。乙方在看圖時不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,甲方應(yīng)在一個工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應(yīng))
三、質(zhì)量要嚴(yán)格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé)。
四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。
五、加工產(chǎn)品(工程)總價人民幣____________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費(fèi)用。如有要求另行協(xié)商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價 _______________%。
3、加工件到達(dá)甲方指定地點(diǎn)時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗(yàn)收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé)。
九、驗(yàn)收:
甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報(bào)告單七日內(nèi)組織驗(yàn)收,七日內(nèi)不組織驗(yàn)收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同后續(xù)責(zé)任,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責(zé)任:合同簽訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價的5‰,提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請?jiān)V訟。
十二、本合同共___頁,附件共____頁,一式_____份,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話: 電話:
電子郵箱: 電子郵箱:
開戶行: 開戶行:
________年______月_____日
興建單位:____________(下稱甲方)
施工單位:____________ (下稱乙方)
雙方為了按時保質(zhì)保量完成工程任務(wù),雙方本著公平、誠信的原則,依照《中華人民共和國合同法》的原則,結(jié)合本工程的實(shí)際情況,經(jīng)雙方自愿簽訂如下合同條款,共同執(zhí)行。
一、工程概況:
1、工程名稱:____________
2、工程地點(diǎn):____________
3、工程內(nèi)容:消防系統(tǒng)工程
4、承包施工方式:包工、包料、包驗(yàn)收合格(營業(yè)前消防安全檢查合格證)。
5、合同工期:本合同簽訂由甲方通知進(jìn)場之日起工(土建完工后叁天內(nèi)消防系統(tǒng)工程完工)。
二、工程施工圖紙問題:
1、乙方承包設(shè)計(jì)消防圖紙。建設(shè)單位、施工單位專業(yè)技術(shù)人員確認(rèn)、經(jīng)湛江市公安消防局審核認(rèn)可的正式施工圖為準(zhǔn)施工。
2、施工前五天如因甲方對施工圖提出變動,應(yīng)提供書面變更通知。
三、工程造價與付款結(jié)算問題:
1、消防工程包干總造價為人民幣含稅金)付款方式為現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳。
2、本合同經(jīng)雙方簽訂后生效,甲方在三天內(nèi)支付人民幣
3、工程按圖紙施工完畢后,領(lǐng)到合格證后兩天內(nèi)付清余下的工程款。
4、工程若有增加,施工單位必須事先以書面形式告知建設(shè)單位,有關(guān)增加的工程量及費(fèi)用事項(xiàng)以甲方簽證為準(zhǔn)。
四、雙方責(zé)任
甲方責(zé)任:
1、負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場排除障礙以保雙方安全施工的工作,具備開工條件。
2、做好施工現(xiàn)場通水通電工作,提供方便的施工環(huán)境。
3、協(xié)助乙方辦理有關(guān)消防報(bào)建手續(xù)。
4、在施工期間,由于甲方資金不足,不依時付款,造成乙方停工,其經(jīng)濟(jì)損失由甲方負(fù)責(zé),工期順延。
5、甲方指定一名代表對乙方施工進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督、協(xié)調(diào)各方面關(guān)系,并聯(lián)系有關(guān)工程事宜。
6、協(xié)助乙方做好系統(tǒng)調(diào)試及組織驗(yàn)收工作。
乙方責(zé)任:
1、負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)圖紙的尺寸要求、技術(shù)要求,執(zhí)行有關(guān)國家規(guī)定的消防工程施工規(guī)范進(jìn)行認(rèn)真施工。
2、負(fù)責(zé)辦理消防工程報(bào)建、驗(yàn)收手續(xù)及相關(guān)一切費(fèi)用由乙方承擔(dān);負(fù)責(zé)向甲方匯報(bào)提供工程進(jìn)度情況。
3、在施工期間也要負(fù)責(zé)安全工作,如發(fā)生安全事故以情況事實(shí)分清,如是乙方造成的,與甲方無關(guān),否則與乙方無關(guān)。
4、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場施工,做好整潔衛(wèi)生工作,做到文明施工。
5、確保消防工程施工質(zhì)量,調(diào)試使用功能正常,達(dá)到消防驗(yàn)收要求,竣工驗(yàn)收時,確保通過湛江市公安消防局的驗(yàn)收。
6、乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公安消防局的關(guān)系,解決工程疑難問題,保證做好工程報(bào)建及驗(yàn)收工作。
7、乙方為甲方工程保修期限為壹年。
五、其他問題:
1、由于乙方不按設(shè)計(jì)圖紙的尺寸要求進(jìn)行施工,造成返工,甲方一切損失由乙方負(fù)責(zé)。
2、因一方違約使合同不能履行,造成另一方經(jīng)濟(jì)損失,由違約方承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償因違約而造成的損失。
3、因乙方違約,合同不能履行,由乙方賠償甲方的一切經(jīng)濟(jì)損失。承擔(dān)違約責(zé)任,即賠償雙倍甲方的預(yù)付工程款。
4、在施工期間因自然災(zāi)害造成乙方損失,由乙方向甲方匯報(bào)實(shí)際損失情況,由甲、乙雙方協(xié)商解決。
5、工程竣工未經(jīng)驗(yàn)收,甲方擅自投入使用,由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由甲方承擔(dān)。
六、總 則:
1、本合同以雙方蓋章,法定代表人簽字后生效,至工程保修期滿付清款項(xiàng)時自然終止。
2、經(jīng)雙方法定代表人簽訂合同生效時具有法律效力。
3、本合同未盡事宜,均按《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定辦理。如有爭議,可向乙方所在地法院起訴。
4、本合同共貳份,甲方雙方各執(zhí)壹份。
甲方(蓋章):____________ 乙方(蓋章):____________
甲方代表簽名: ____________乙方代表簽名:____________
電話: ____________電話:____________
簽訂時間:____________ 年____________ 月____________ 日____________ 年 ____________月 ____________日
如今,使用合同的場合越來越普遍了。合同涉及到當(dāng)事人的權(quán)利和責(zé)任,并受到法律的保護(hù)。不知道您積累了多少份合同模板呢?希望本篇名為“承攬合同”的文章能夠符合您的口味,讓您感到滿意。希望它能對您有所幫助,還請收藏!
甲方:____
乙方:____
甲、乙雙方就乙方服從甲方管理,承攬完成甲方所安排工作,經(jīng)協(xié)商一致,訂立如下協(xié)議:
第一,承攬工作內(nèi)容
乙方按甲方的要求,完成甲方安排的相關(guān)工作,所需的必要用具由甲方提供,承攬工作中的風(fēng)險由乙方承擔(dān)。
第二,甲方對乙方的要求
1、甲方有權(quán)根據(jù)其所承攬廉江汽車運(yùn)輸總站安鋪分站的部分站場管理工作(站務(wù)、安檢、保衛(wèi)等)需要,靈活安排乙方在一定時期內(nèi)完成其中一項(xiàng)工作。
2、在不違反國家法律法規(guī)及相關(guān)部門的規(guī)定的前提下,乙方須服從甲方管理,配合甲方或甲方派出人員,按時、按質(zhì)完成甲方安排的工作。
3、遇突發(fā)事件時,乙方應(yīng)及時處理,必要時要盡快向甲方匯報(bào)并配合甲方進(jìn)行處理。
第三,協(xié)議期限。
從____年____月____日至____年____月____日。
第四,費(fèi)用及支付方式、時間。
1、費(fèi)用:每月捌佰元(¥800.00)。
2、費(fèi)用支付方式、時間:每月支付1次,由甲方在次月15日前將費(fèi)用支付乙方。
第五,甲方權(quán)利義務(wù)
1、為乙方的工作提供必要的場所、條件與支持;
2、對乙方工作的進(jìn)度及完成情況進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)收;
3、乙方按要求完成工作,甲方須按時足額支付費(fèi)用給乙方。
第六,乙方的權(quán)利義務(wù)
1、按時按質(zhì)完成甲方安排的工作。
2、承擔(dān)因承攬工作所發(fā)生的一切稅費(fèi)與責(zé)任,包括乙方工資、福利、社保、住房公積金及其他經(jīng)營管理過程中所發(fā)生的各種稅金和費(fèi)用,以及發(fā)生各種事故、事件(含工傷)所產(chǎn)生的責(zé)任。
3、接受甲方的監(jiān)督,嚴(yán)格按協(xié)議要求,安全、有序完成承攬的工作。
4、按協(xié)議要求完成相關(guān)工作的,按時取得承攬費(fèi)用。
5、不經(jīng)甲方書面同意,乙方不得以任何形式將本協(xié)議所述工作轉(zhuǎn)包或交由第三方完成。
第七,其它約定
1、為確保協(xié)議的順利履行,乙方同意在本協(xié)議簽訂的當(dāng)日一次性進(jìn)行交給甲方壹仟元(¥1000.00)風(fēng)險押金。若乙方?jīng)]有任何違約或其他被投訴影響甲方形象或信譽(yù)的行為的,協(xié)議期滿,雙方協(xié)商終止協(xié)議或因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導(dǎo)致協(xié)議無法繼續(xù)履行的,甲方將乙方所交的押金(無息)退還乙方。
2、協(xié)議期內(nèi),若乙方不按甲方要求完成承攬工作,或不服從甲方或其上級監(jiān)督的`,或有其他違反本協(xié)議行為的,乙方同意將所交給甲方的壹仟元(¥1000.00)的風(fēng)險押金轉(zhuǎn)為違約金支付給甲方,且乙方同意甲方隨時終止本協(xié)議,因此造成的損失與責(zé)任由乙方承擔(dān)。
3、若乙方已按協(xié)議約定完成承攬工作而甲方不按時支付費(fèi)用給乙方的,視為甲方違約。甲方須支付壹仟元(¥1000.00)違約金給乙方,且同意乙方隨時終止本協(xié)議,因此造成的損失與責(zé)任由甲方承擔(dān)。
5、協(xié)議期內(nèi),若出現(xiàn)乙方未給甲方同意,擅自將本協(xié)議約定工作交由第三方的,視為乙方違約,乙方同意甲方?jīng)]收風(fēng)險押金并隨時終止履行本協(xié)議,由此產(chǎn)生責(zé)任和費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
6、若因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導(dǎo)致協(xié)議無法繼續(xù)履行的,協(xié)議自然終止;乙方單方面提出解除協(xié)議,須提前一個月書面提出申請,待甲方同意后方可解除。
第八,本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方:____
乙方:____
_______年_______月_______日
甲方:____
乙方:____
甲、乙雙方就乙方服從甲方管理,承攬完成甲方所安排工作,經(jīng)協(xié)商一致,訂立如下協(xié)議:
第一,承攬工作內(nèi)容
乙方按甲方的要求,完成甲方安排的相關(guān)工作,所需的必要用具由甲方提供,承攬工作中的風(fēng)險由乙方承擔(dān)。
第二,甲方對乙方的要求
1、甲方有權(quán)根據(jù)其所承攬廉江汽車運(yùn)輸總站安鋪分站的部分站場管理工作(站務(wù)、安檢、保衛(wèi)等)需要,靈活安排乙方在一定時期內(nèi)完成其中一項(xiàng)工作。
2、在不違反國家法律法規(guī)及相關(guān)部門的規(guī)定的前提下,乙方須服從甲方管理,配合甲方或甲方派出人員,按時、按質(zhì)完成甲方安排的工作。
3、遇突發(fā)事件時,乙方應(yīng)及時處理,必要時要盡快向甲方匯報(bào)并配合甲方進(jìn)行處理。
第三,協(xié)議期限。
從____年____月____日至____年____月____日。
第四,費(fèi)用及支付方式、時間。
1、費(fèi)用:每月捌佰元(¥800.00)。
2、費(fèi)用支付方式、時間:每月支付1次,由甲方在次月15日前將費(fèi)用支付乙方。
第五,甲方權(quán)利義務(wù)
1、為乙方的工作提供必要的場所、條件與支持;
2、對乙方工作的進(jìn)度及完成情況進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)收;
3、乙方按要求完成工作,甲方須按時足額支付費(fèi)用給乙方。
第六,乙方的權(quán)利義務(wù)
1、按時按質(zhì)完成甲方安排的工作。
2、承擔(dān)因承攬工作所發(fā)生的一切稅費(fèi)與責(zé)任,包括乙方工資、福利、社保、住房公積金及其他經(jīng)營管理過程中所發(fā)生的各種稅金和費(fèi)用,以及發(fā)生各種事故、事件(含工傷)所產(chǎn)生的責(zé)任。
3、接受甲方的監(jiān)督,嚴(yán)格按協(xié)議要求,安全、有序完成承攬的工作。
4、按協(xié)議要求完成相關(guān)工作的,按時取得承攬費(fèi)用。
5、不經(jīng)甲方書面同意,乙方不得以任何形式將本協(xié)議所述工作轉(zhuǎn)包或交由第三方完成。
第七,其它約定
1、為確保協(xié)議的順利履行,乙方同意在本協(xié)議簽訂的當(dāng)日一次性進(jìn)行交給甲方壹仟元(¥1000.00)風(fēng)險押金。若乙方?jīng)]有任何違約或其他被投訴影響甲方形象或信譽(yù)的行為的.,協(xié)議期滿,雙方協(xié)商終止協(xié)議或因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導(dǎo)致協(xié)議無法繼續(xù)履行的,甲方將乙方所交的押金(無息)退還乙方。
2、協(xié)議期內(nèi),若乙方不按甲方要求完成承攬工作,或不服從甲方或其上級監(jiān)督的,或有其他違反本協(xié)議行為的,乙方同意將所交給甲方的壹仟元(¥1000.00)的風(fēng)險押金轉(zhuǎn)為違約金支付給甲方,且乙方同意甲方隨時終止本協(xié)議,因此造成的損失與責(zé)任由乙方承擔(dān)。
3、若乙方已按協(xié)議約定完成承攬工作而甲方不按時支付費(fèi)用給乙方的,視為甲方違約。甲方須支付壹仟元(¥1000.00)違約金給乙方,且同意乙方隨時終止本協(xié)議,因此造成的損失與責(zé)任由甲方承擔(dān)。
5、協(xié)議期內(nèi),若出現(xiàn)乙方未給甲方同意,擅自將本協(xié)議約定工作交由第三方的,視為乙方違約,乙方同意甲方?jīng)]收風(fēng)險押金并隨時終止履行本協(xié)議,由此產(chǎn)生責(zé)任和費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
6、若因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導(dǎo)致協(xié)議無法繼續(xù)履行的,協(xié)議自然終止;乙方單方面提出解除協(xié)議,須提前一個月書面提出申請,待甲方同意后方可解除。
第八,本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方:____
乙方:____
_______年_______月_______日
原告:_________________,性別,民族,__________年_____月__________出生,住__________市__________區(qū)__________,電話:_____________;
被告:_________________,性別,民族,__________年_____月__________出生,住__________市__________區(qū)__________,電話:_____________;
被告:______________財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司住址:_________________
負(fù)責(zé)人:_________________;電話:_________________
案由:_________________機(jī)動車交通事故責(zé)任糾紛
訴訟請求:_________________
請求人民法院判決被告共同賠償原告醫(yī)療費(fèi)__________元,誤工費(fèi)__________元,護(hù)理費(fèi)__________元,住院伙食補(bǔ)助費(fèi)__________元,營養(yǎng)費(fèi)__________元,殘疾賠償金__________元,殘疾輔助器具費(fèi)__________元,財(cái)產(chǎn)損失__________元,鑒定費(fèi)__________元,交通費(fèi)__________元,精神損害撫慰金__________元,以上共計(jì)十一項(xiàng),合計(jì)__________元。
本案的訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由:_________________
_____________年_____月__________日_____時許,原告__________騎(駕駛)__________車在__________處自_____向_____正常行駛時,被被告__________駕駛的由_____向_____行駛的__________車(車牌號:_____________)撞到,原告當(dāng)場受傷,__________和__________損壞。后經(jīng)__________公安局__________分局交通支隊(duì)出具的交通事故認(rèn)定書認(rèn)定,__________對事故負(fù)__________責(zé)任,原告__________責(zé)任。經(jīng)查,肇事車輛所有人為__________,車輛在_____________財(cái)產(chǎn)保險股份有限公司__________分公司投有交強(qiáng)險和_____險。故__________、__________對相應(yīng)損失應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任,保險公司應(yīng)在保險責(zé)任范圍內(nèi)優(yōu)先賠償保險責(zé)任?,F(xiàn)原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益,特向人民法院提起訴訟,請求人民法院依法判決支持原告的訴訟請求。
此致
__________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
合同編號:________
定作方:_________(甲方)
承攬方:________(乙方)
簽訂日期:____年__月__日
簽訂地點(diǎn):__________
經(jīng)充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
1.品名(或項(xiàng)目)、數(shù)量及價款:
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定:
(1)甲方向乙方提供部分:
質(zhì)量要求:
檢驗(yàn)及提供方法:_________
價款處理方法:__________
(2)乙方提供部分:
3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)期限:___________
4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān))、地點(diǎn):_____
6.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:________
7.給付定金數(shù)額、時間、方法:________
8.結(jié)算方式和期限:___________
9.違約責(zé)任:____________
10.其他:_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
甲方:__________________
乙方:__________________
時間:____年__月__日
甲方(房主):
乙方(施工方):
身份證號:
地址:
聯(lián)系方式:
一、工作內(nèi)容
房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜?xiàng)工作內(nèi)容,并滿足規(guī)范和甲方要求。
二、工程價款與支付方式
1、工程價款:
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結(jié)算以乙方施工進(jìn)度進(jìn)行計(jì)算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責(zé)_____為兩年。
三、甲乙雙方義務(wù)與權(quán)利
1、甲方定期查看乙方的進(jìn)度及修建情況,但不對乙方的施工進(jìn)行指導(dǎo),甲方只驗(yàn)收乙方的修建成果。
3、工程質(zhì)量:乙方根據(jù)甲方提供的圖紙,嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行施工,如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達(dá)不到甲方的要求,甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工,并責(zé)令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負(fù)責(zé)所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責(zé)_____的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責(zé)_____內(nèi),乙方不進(jìn)行缺陷修復(fù),甲方扣除質(zhì)量保證金,兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題,將退還乙方%的保證金。
5、工程安全:相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì),但是乙方依然要重視安全問題。乙方負(fù)責(zé)對乙方的工人進(jìn)行安全教育及培訓(xùn),自行負(fù)責(zé)施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、工程進(jìn)度:乙方根據(jù)甲方的進(jìn)度要求,組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進(jìn)度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理?xiàng)l例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系,通過正當(dāng)方式解決。
8、乙方應(yīng)按時結(jié)清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進(jìn)度,凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù)均歸乙方承擔(dān)。
四、其它
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗(yàn)收及質(zhì)量缺陷責(zé)_____工作完成,乙方對內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
______年______月____日______年______月____日
甲方:________
乙方:________
根據(jù)平等互利原則 有限公司與 有限公司友好協(xié)商特約簽定本合同
一、雙方承諾:由乙方提供不作價設(shè)備 美元(港幣)給甲方用于加工生產(chǎn) 之用,(詳見設(shè)備清單)。產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。使用期限為 年,在監(jiān)管期限內(nèi),不得擅自在境內(nèi)銷售、串換、轉(zhuǎn)讓、抵押或者移作他用。到期后如不續(xù)簽,則由甲方協(xié)助乙方申報(bào)海關(guān)核準(zhǔn)后處理。乙方以免費(fèi)方式提供設(shè)備,不需甲方辦理付匯進(jìn)口,也不需用加工費(fèi)或差價償還設(shè)備款。
二、甲方向乙方購買原料、商品品名及規(guī)格 原料 輔料編碼、單位數(shù)量、單價金額、品名、單位數(shù)量、單價額
合計(jì)
三、甲方供乙方制成品的數(shù)量及金額商品編碼品名及規(guī)格單位數(shù)量單價金額
合計(jì)
四、乙方供料于____________________ 起運(yùn)抵 _______________甲方制成品于_________________ 日前運(yùn)往______________
五、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)用
六、保險費(fèi)負(fù)擔(dān)
七、付款方式
八、包裝要求
九、仲裁:因執(zhí)行本合同所發(fā)生的爭議或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決,如果協(xié)商不能解決,應(yīng)提交中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會根據(jù)該會仲裁程序進(jìn)行仲裁,仲裁裁決為最終裁決,對雙方都有約束力。
十、本合同一式八分,由簽字雙方各執(zhí)一分,其余六分報(bào)送有關(guān)部門備案。
甲方(蓋章 )
乙方(蓋章)
___年___月___日
合同編號:
簽訂地點(diǎn):
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
甲乙雙方本著互利互惠的原則,根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)的規(guī)定,就乙方承攬甲方 (設(shè)備)維修事宜,經(jīng)過雙方友好協(xié)商后簽訂如下條款,以互相遵守。
第一條 維修項(xiàng)目、數(shù)量
第二條 維修所需設(shè)備明細(xì)及費(fèi)用
(一)以上價格含人工費(fèi)、材料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等為甲方實(shí)現(xiàn)本合同目的所需的全部費(fèi)用,除甲方同意新增維修項(xiàng)目所需的費(fèi)用外,甲方無需另行支付任何其他費(fèi)用。
(二)以上價格含17%增值稅專用發(fā)票。
(三)更換的廢舊件由 □甲方 □乙方 回收。如由乙方回收的,則為免費(fèi)回收;雙方另有約定除外。
第三條 維修期限
(一)從 年 月 日起至 年 月 日止,共計(jì) 日。
(二)因甲方原因致使乙方不能在約定期限交付承攬成果的,乙方不負(fù)違約責(zé)任,工期則順延。
(三)設(shè)備交付及風(fēng)險:設(shè)備維修地點(diǎn) □甲方住所地 □乙方住所地。在乙方住所地維修的,往返運(yùn)輸費(fèi)及貨損風(fēng)險由乙方承擔(dān)。
第四條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安裝調(diào)試、驗(yàn)收
(一)維修項(xiàng)目應(yīng)符合國家/行業(yè)或合同約定的質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),具體的質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)包括但不限于:
1、
2、
3、
(二)乙方應(yīng)在維修期屆滿前將設(shè)備運(yùn)至甲方住所地,并在設(shè)備到達(dá)甲方住所地后 個工作日內(nèi)完整安裝調(diào)試。安裝調(diào)試完整后,甲方應(yīng)在 個工作日內(nèi)完成驗(yàn)收,并向乙方出具驗(yàn)收報(bào)告。
第五條 保修
(一)乙方對維修所需的設(shè)備按國家標(biāo)準(zhǔn)整機(jī)保修1年。質(zhì)保期自甲方驗(yàn)收合格之日算起。質(zhì)保期內(nèi)如設(shè)備出現(xiàn)非人為故障,乙方免費(fèi)維修或免費(fèi)更換同等質(zhì)量的設(shè)備。質(zhì)保期滿后設(shè)備維修、更換所產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
(二)乙方向甲方承諾:在收到甲方故障反饋后24小時內(nèi)達(dá)到現(xiàn)場,并在24小時內(nèi)排除故障。
(三)質(zhì)保期外的零配件費(fèi)用按正常市場價格收取。
第六條 轉(zhuǎn)包
(一)未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得將本合同約定的維修項(xiàng)目主要工作轉(zhuǎn)包給任何第三方。
(二)乙方可將部分輔助工作轉(zhuǎn)包給第三方,但乙方對第三方的工作成果承擔(dān)連帶責(zé)任。
第七條 款項(xiàng)支付
(一)合同生效后 個工作日內(nèi),甲方向乙方支付合同總額 的預(yù)付款。
(二)維修完畢,成果經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,甲方向乙方支付合同總額 的進(jìn)度款。甲方付款前,乙方須向甲方開具合法有效增值稅專用發(fā)票,否則甲方有權(quán)延遲支付進(jìn)度款,且不負(fù)違約責(zé)任。
(三)剩余合同總額 的余款作為質(zhì)保金,待成果驗(yàn)收合格,設(shè)備無異常運(yùn)行滿180天后,甲方在7個工作日內(nèi)一次性結(jié)清。
第八條 甲乙雙方權(quán)利義務(wù)
(一)甲方權(quán)利義務(wù)
1、提供必要的資料及基礎(chǔ)場地;
2、提供維修所需的水、電等基礎(chǔ)設(shè)施;
3、提供維修人員所需的住宿、飲食便利;
4、按約定支付維修款項(xiàng)。
(二)乙方權(quán)利義務(wù)
1、按時按質(zhì)交付維修成果;
2、保證維修成果質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);
3、對進(jìn)場材料及維修成果承擔(dān)保管義務(wù);
4、保證維修所需材料無任何權(quán)利瑕疵;
5、對維修人員承擔(dān)管理義務(wù);
6、承擔(dān)維修人員的住宿、飲食費(fèi)用;
7、對承攬期間知悉的甲方技術(shù)信息、商務(wù)信息等承擔(dān)保密義務(wù)。
第九條 反商業(yè)賄賂
(一)在任何情況下,乙方不得向甲方人員給予任何形式的不正當(dāng)利益,包括但不限于明扣、暗扣、現(xiàn)金、購物卡、實(shí)物、有價證券、旅游或其他非物質(zhì)性利益等。
(二)乙方有義務(wù)拒絕甲方人員的任何索取不正當(dāng)利益的行為,且乙方有義務(wù)向甲方舉報(bào)甲方人員存在的任何索取不正當(dāng)利益的行為;在調(diào)查過程中有義務(wù)給予甲方必要的配合。
第十條 違約責(zé)任
(一)乙方延遲交付承攬成果的,每延遲一天,應(yīng)向甲方支付合同總額2%的違約金,延遲超過5天的,應(yīng)向甲方支付合同總額10%的違約金,且甲方有權(quán)解除合同。
(二)乙方交付的承攬成果不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的,乙方須無條件進(jìn)行返工,造成延遲交付承攬成果的,按本條首款承擔(dān)違約責(zé)任。
(三)乙方違反第六條約定怠于履行保修義務(wù)的,每延遲一天,應(yīng)承擔(dān)合同總額2%的違約金。
(四)乙方違反第七條約定擅自轉(zhuǎn)包的,應(yīng)承擔(dān)合同總額10%的違約金。
(五)甲方延遲付款的,應(yīng)按同期銀行貸款利率承擔(dān)違約責(zé)任。
(六)承攬期間,乙方保管的材料出現(xiàn)任何盜搶、滅失或乙方人員出現(xiàn)任何人身、財(cái)產(chǎn)損害的,乙方承擔(dān)全部法律責(zé)任。
(七)乙方違反第十條約定的,甲方有權(quán)解除本合同,乙方應(yīng)承擔(dān)合同總額20%的違約金。
(八)甲乙雙方任何一方違約,違約方應(yīng)按照國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定向守約方支付違約金;違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的,守約方有權(quán)向違約方進(jìn)行追索。
第十一條 不可抗力
因不可抗力造成承攬成果交付延期、費(fèi)用給付延期等無法按約定履行合同義務(wù)的,雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。遇不可抗力一方應(yīng)及時通知對方,以最大限度減少對方損失,且在不可抗力結(jié)束后三天內(nèi)向?qū)Ψ教峁孀C明。
第十二條 爭議處理
(一)本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
(二)本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向甲方所在地法院起訴。
第十三條 其他約定
(一)其他未盡事宜雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效應(yīng);本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
(二)本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
本協(xié)議簽訂于: 年 月 日
甲方:
地址:
授權(quán)代表:
聯(lián)系方式:
乙方:
地址:
授權(quán)代表:
聯(lián)系方式:
合同編號:
買方: 住所: 電話: 統(tǒng)一社會信用代碼: 法定代表人:
賣方: 住所: 電話: 統(tǒng)一社會信用代碼: 法定代表人:
工程名稱:
工程公司(以下簡稱買方)與 體育用品供應(yīng)公司(以下簡稱賣方)就賣方為 體育館射擊館設(shè)備工程向買方提供的貨物和服務(wù),經(jīng)買賣雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守如下條款:
一、合同標(biāo)的
1.本合同標(biāo)的為 體育館射擊館設(shè)備系統(tǒng),包括設(shè)備供貨及服務(wù)。
1.1賣方的所有供貨及服務(wù)必須使完成后的射擊館設(shè)備系統(tǒng)完全滿足技術(shù)規(guī)格書的要求,技術(shù)規(guī)格書詳見合同附件1;
1.2賣方為買方設(shè)計(jì)制造并提供系統(tǒng)所需的設(shè)備及材料,詳細(xì)清單見合同附件2;
1.3賣方向買方提供所供貨物的以下服務(wù):設(shè)計(jì)、培訓(xùn)、安裝、測試驗(yàn)收、 運(yùn)動會期間的服務(wù)、質(zhì)量保證、售后服務(wù)等;
1.4賣方應(yīng)對本合同項(xiàng)下其承擔(dān)的全部工作實(shí)施有效管理,以確保工作的進(jìn)度符合合同附件3的要求。
2.貨物名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價及交貨時間如附件4所示。設(shè)備交貨時間: 年 月 日;設(shè)備開始安裝時間: 年 月 日;設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收完成時間: 年 月 日。具體的供貨范圍、技術(shù)規(guī)格及技術(shù)圖紙、工程執(zhí)行計(jì)劃時間詳見合同附件5。
二、價格
1.合同總價:(人民幣)大寫 元(¥ )。
2.所有貨物的價格包括主機(jī)及隨機(jī)附件的制造、包裝、稅費(fèi)、關(guān)稅、商檢費(fèi)以及安裝調(diào)試、驗(yàn)收、培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)(包括技術(shù)資料、圖紙的提供)、質(zhì)保期保障等的全部費(fèi)用。
3.本合同價格為固定不變價。
4.如果單價和數(shù)量的乘積與總價不一致時,以單價為準(zhǔn)并修正總價。
三、貨物產(chǎn)地及標(biāo)準(zhǔn)
1.產(chǎn)地
貨物為 儀表廠的 米電動靶、控制桌、總控制臺, 競技體校 的 米升降靶, 航天科技集團(tuán)公司 所的 米輸送靶, 市 電子設(shè)備廠的 米移動靶, 公司的 射擊、電子報(bào)靶系統(tǒng)的全新的(原裝)產(chǎn)品。
2.標(biāo)準(zhǔn)
本合同所指的貨物及服務(wù)應(yīng)符合國家體委體育器材設(shè)備審定委員會和國際射擊會的標(biāo)準(zhǔn)。
四、交貨
1.交貨地點(diǎn):_______市_______區(qū)_______鎮(zhèn)_______體育訓(xùn)練基地 體育館射擊館工地地面。
2.賣方在按期收到買方預(yù)付款后,按本合同第一條要求的交貨時間將貨物運(yùn)至合同交貨地點(diǎn)卸貨后(連同貨物清單)交于業(yè)主。
五、包裝、裝運(yùn)和運(yùn)輸
1.包裝必須與運(yùn)輸方式相適應(yīng),包裝方式的確定及包裝費(fèi)用均由賣方負(fù)責(zé);由于不適當(dāng)?shù)陌b而造成貨物在運(yùn)輸過程中有任何損壞由賣方負(fù)責(zé)。
2.包裝應(yīng)足以承受整個過程中的運(yùn)輸、轉(zhuǎn)運(yùn)、裝卸、儲存等,充分考慮到運(yùn)輸途中的各種情況(如暴露于惡劣氣候等)和 地區(qū)的氣候特點(diǎn),以及露天存放的需要。
3.專用工具及備品備件應(yīng)分別包裝,并在包裝箱外加以注明其用處。
4.每一包裝箱兩個側(cè)面用不褪色的油漆和明顯易見的中文字樣作出標(biāo)記。標(biāo)記內(nèi)容包括:箱(件)號、毛重、尺碼(長、寬、高)、凈重(kg)、到貨地址、收貨人名稱、合同編號以及“勿近潮濕”、“小心輕放”、“此邊向上”等。
5.包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)已包含在合同價內(nèi)。
六、保險
貨物到達(dá)交貨地點(diǎn)之前的所有保險費(fèi)用(按貨物總價的 %價值投保)和派往買方進(jìn)行服務(wù)的人員投保的人身險和其他有關(guān)險種費(fèi)用,由賣方負(fù)責(zé)。
七、裝運(yùn)單證
采用鐵路運(yùn)輸、船運(yùn)或空運(yùn)的以下單證原件在交貨同時交給買方,其單證副本(或復(fù)印件)則應(yīng)在交貨前 天交給買方:
1.裝箱單一式 份,注明合同號、裝運(yùn)標(biāo)志、貨物內(nèi)容、每件包裝尺碼及重量;
2.制造廠出具的質(zhì)量及數(shù)量證明書各一式 份。
八、付款
1.本合同簽署生效后 天內(nèi),買方支付合同總價的_______%即¥_______元給賣方作為合同預(yù)付款;
2.在所有合同貨物到達(dá)合同交貨地點(diǎn)并經(jīng)開箱驗(yàn)收合格后_______天內(nèi),買方支付合同總價的_______%即¥_______元給賣方。
3.全部貨物安裝調(diào)試預(yù)驗(yàn)收合格后 天內(nèi)支付合同總價的_______%即¥_______元給賣方。
4. 運(yùn)動會結(jié)束后 天內(nèi),買方支付合同總價的_______%即¥_______元給賣方。
5.付款方式:采用支票、銀行匯票、電匯三種形式。
九、履約保證金
1.賣方應(yīng)在收到《中標(biāo)通知書》后,應(yīng)買方的要求向買方提交以買方為受益人的金額為合同總價_______%即¥_______的履約保證金。
2.在賣方不能履行其在本合同項(xiàng)下任何一項(xiàng)義務(wù)時,應(yīng)向買方承擔(dān)違約責(zé)任,買方有權(quán)用履約保證金的資金補(bǔ)償其任何直接損失。
3.履約保證金有效期到貨物質(zhì)保期期滿為止,如果交貨期的延長引起質(zhì)保期順延,賣方有義務(wù)將履約保證金的有效期順延。
4.履約保證金應(yīng)用人民幣,采用下述方式提交:由買方接受的國內(nèi)的一家信譽(yù)好的銀行用招標(biāo)文件提供的(或其他買方接受的)格式提交的銀行保函正本一份,副本二份。
5.在賣方完成其合同義務(wù)(包括任何保證義務(wù))后 天內(nèi),買方將把履約保證金退還賣方。
十、技術(shù)文件
1.賣方應(yīng)在供貨同時向買方提供所有有關(guān)本合同執(zhí)行的技術(shù)文件。如果工程必需但合同又未做規(guī)定的要賣方才能提供的技術(shù)文件,賣方也應(yīng)及時向買方提供。技術(shù)文件可以是手冊、圖紙或其他形式的文件資料。
2.上述技術(shù)文件應(yīng)包含保證買方能夠正確進(jìn)行安裝、操作、檢查、維修、維護(hù)、測試、調(diào)試及運(yùn)作等需要的所有內(nèi)容。
3.買方完全按照技術(shù)文件的指導(dǎo)進(jìn)行的任何安裝、操作、檢查、維修、維護(hù)、測試、調(diào)試所引起的系統(tǒng)和/或設(shè)備或其部件的損壞由賣方承擔(dān)責(zé)任。
4.賣方應(yīng)按照買方要求提供上述技術(shù)文件一式兩套給買方。
5.所有賣方提供的技術(shù)文件的全部費(fèi)用已包含在合同貨物價格中。
6.所有未列明交付時間的賣方應(yīng)提供的技術(shù)文件,必須單獨(dú)包裝伴隨設(shè)備按貨物交付時間交付給買方。
7.買方收貨后如發(fā)現(xiàn)賣方未提供有關(guān)文件,可以延遲付款,直至賣方補(bǔ)齊有關(guān)文件。
十一、知識產(chǎn)權(quán)
1.賣方應(yīng)保證,買方在中華人民共和國使用該貨物或貨物的任何一部分時,免受第三方提出的侵犯其專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)或其他知識產(chǎn)權(quán)的起訴。如發(fā)生此類糾紛,由賣方承擔(dān)一切責(zé)任。
2.賣方為執(zhí)行本合同而提供的技術(shù)資料、軟件的使用權(quán)歸買方所有。
十二、伴隨服務(wù)
1.設(shè)計(jì)
1.1賣方必須配合買方的施工設(shè)計(jì),在合同生效后的 天內(nèi)將滿足于施工設(shè)計(jì)所需的詳細(xì)資料提供給買方。
1.2買方進(jìn)行的與賣方產(chǎn)品選用有關(guān)的設(shè)計(jì),如果提請賣方審核,賣方應(yīng)在 天內(nèi)完成審核,對該設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)或提出建議。
2.安裝與調(diào)試
2.1賣方必須向買方提供合同設(shè)備安裝所需的材料及技術(shù)資料。
2.2賣方在自己的貨物到現(xiàn)場后即刻派合適的人員到現(xiàn)場進(jìn)行安裝和調(diào)試工作。安裝和調(diào)試時間為 天。
2.3賣方完成的工程內(nèi)容有不符合合同規(guī)定的要求的,買方可要求賣方負(fù)責(zé)修繕。賣方無法使工程內(nèi)容達(dá)到合同要求的,買方可要求賣方作出賠償。
2.4賣方應(yīng)確保施工現(xiàn)場的施工安全。由于賣方的過失造成的損失,由賣方承擔(dān)。
2.5有分包商的,賣方對其分包商的過失造成的損失承擔(dān)責(zé)任。
3.測試及預(yù)驗(yàn)收
3.1賣方必須在交貨的同時,向買方提供按本合同的技術(shù)規(guī)格、技術(shù)規(guī)范的要求進(jìn)行的測試及預(yù)驗(yàn)收方案。
3.2買方組織測試及預(yù)驗(yàn)收工作,預(yù)驗(yàn)收合格后,買賣雙方簽署預(yù)驗(yàn)收合格證書。
3.3如果賣方?jīng)]有按以上要求,按買方安排的時間進(jìn)行有關(guān)工作,買方有權(quán)在相應(yīng)的付款時間段推遲付款,直至賣方完成此時間段的工作。
4.培訓(xùn)
4.1賣方負(fù)責(zé)提供現(xiàn)場操作、維修培訓(xùn)方案及一式 份培訓(xùn)資料。
4.2賣方負(fù)責(zé)對買方受訓(xùn)人員進(jìn)行操作、維修培訓(xùn),對通過受訓(xùn)的人員頒發(fā)培訓(xùn)合格證書。
十三、驗(yàn)收方式及質(zhì)保期
1.貨物運(yùn)抵交貨地點(diǎn)后,買賣雙方需馬上派出代表前往工作現(xiàn)場,雙方進(jìn)行箱外驗(yàn)收。箱內(nèi)物品由雙方在安裝前(到貨后 天內(nèi))約定時間一次性共同開箱驗(yàn)收,如發(fā)現(xiàn)缺少、損壞部件,賣方須及時補(bǔ)交給買方,如因此造成工期拖延,買方有權(quán)按延期交貨索賠。
2.合同貨物安裝和調(diào)試完畢后,按照本合同規(guī)定的技術(shù)規(guī)格、制造商的技術(shù)規(guī)范進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收,預(yù)驗(yàn)收合格后,買方簽署預(yù)驗(yàn)收合格證書。如驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)所供貨物不按合同規(guī)定制造,買方有權(quán)提出索賠。驗(yàn)收后雙方簽署預(yù)驗(yàn)收合格證書一式 份,雙方各執(zhí) 份。
3.賣方必須確保在 運(yùn)動會期間整個系統(tǒng)的正常使用,并派專人在 運(yùn)動會期間進(jìn)行現(xiàn)場維護(hù),及時處理出現(xiàn)的問題。
4.本合同的質(zhì)量保證期(簡稱“質(zhì)保期”)為 運(yùn)動會結(jié)束之日起 年(或合同貨物到貨后 個月)。質(zhì)保期內(nèi)賣方進(jìn)行質(zhì)量“三包”。
5.質(zhì)保期滿后,若有零部件出現(xiàn)故障,經(jīng)權(quán)威部門鑒定屬于壽命異常問題(明顯短于該零部件正常壽命)時,則由賣方負(fù)責(zé)免費(fèi)更換及維修。
6.質(zhì)保期滿后,應(yīng)買方要求,賣方應(yīng)參考屆時的市場價格,優(yōu)惠向買方提供必需的零配件。
7.在有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收時,賣方應(yīng)及時配合買方,如賣方在買方通知后仍不及時到場配合驗(yàn)收,則視賣方的合同義務(wù)未完成,由此造成買方損失的,買方有權(quán)提出索賠。
8.賣方貨物不符質(zhì)量要求,致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的,買方可拒收貨物或解除合同。買方拒收貨物或者解除合同的,應(yīng)在 日內(nèi)通知賣方,標(biāo)的物毀損、丟失的風(fēng)險由賣方承擔(dān)。
9.最終驗(yàn)收:質(zhì)保期滿后,買方組織有關(guān)部門按合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行最終驗(yàn)收。
十四、異議索賠
賣方同意買方選擇下述方法解決索賠事宜:
1.賣方對于所提供的設(shè)備與合同要求不符負(fù)有責(zé)任。賣方同意買方拒收貨物并把被拒收的貨物的價款金額以合同規(guī)定的同類貨幣付給買方,賣方負(fù)擔(dān)由此發(fā)生的一切損失和費(fèi)用。包括銀行利息、運(yùn)輸和保險費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)、安裝費(fèi)、倉儲和裝卸費(fèi)以及為保管和保護(hù)被拒絕貨物所需要的其他必要費(fèi)用。
2.如貨物到達(dá)后發(fā)現(xiàn)有受損和有疵劣,根據(jù)貨物的疵劣和受損程度以及買方遭受損失的金額,經(jīng)雙方同意降低貨物價格。
3.對有缺陷的零件、部件和設(shè)備,賣方應(yīng)同意更換,以達(dá)到合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量和性能,賣方承擔(dān)一切費(fèi)用和風(fēng)險并負(fù)擔(dān)買方遭受的一切損失。同時賣方應(yīng)相應(yīng)順延被更換貨物的質(zhì)保期。
4.賣方承擔(dān)因安裝原因造成的一切損失。
5.如果在賣方收到索賠通知后 天內(nèi),賣方未作答復(fù),上述索賠應(yīng)視為已被賣方接受。如賣方未能在收到索賠通知后 天內(nèi)或征得買方同意的延長期限內(nèi),按照買方選擇的方法解決索賠事宜,買方將有權(quán)從預(yù)付貨款或從賣方開具的履約保證金中扣回索賠金額,同時保留進(jìn)一步要求索賠的權(quán)利。
十五、不可抗力
1.由于一般公認(rèn)的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同規(guī)定交貨時,賣方應(yīng)立即以書面形式通告買方,并在 日內(nèi)向買方提供有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的不可抗力證明。
2.在不可抗力事件發(fā)生后,雙方應(yīng)努力尋求采取合理的方案履行不受不可抗力影響的其他事項(xiàng)。如人力不可抗拒因素繼續(xù)存在,致使在合同規(guī)定的交貨期后 天內(nèi)仍不能交貨,買方則有權(quán)解除合同,買賣雙方均不互相提出索賠。買方不承擔(dān)終止合同的責(zé)任,也不可沒收履約保證金。但賣方必須在 天內(nèi)如數(shù)返還買方支付的預(yù)付款及利息。
十六、逾期完工及逾期付款的罰則
1.賣方如不能按照合同規(guī)定的時間完工(除本合同第十五條規(guī)定的不可抗力因素外),則必須支付違約金給買方,違約金率按貨物總金額每天 ‰計(jì)算。如超過合同規(guī)定完工期限 天后賣方仍不能完工,則買方有權(quán)解除合同,而賣方除按貨物總值每天 ‰計(jì)付違約金支付給買方(計(jì)付時間由賣方收到預(yù)付款日起至支付違約金日止)外,仍須立即將按雙倍于預(yù)付款金額計(jì)得的罰款支付給買方,如上述違約金金額仍不足以補(bǔ)償買方因賣方違約造成的損失,買方有權(quán)進(jìn)一步向賣方提出索賠。
2.如果買方不能在合同規(guī)定期限內(nèi)付給賣方預(yù)付款,則賣方有權(quán)延期交貨;如果超過合同規(guī)定支付時間的' 天買方仍不支付預(yù)付款,則賣方有權(quán)解除合同,這時買方應(yīng)按貨物總金額的 %計(jì)違約金付給賣方。如果買方未按合同規(guī)定的日期支付貨款給賣方,則買方也應(yīng)支付由此產(chǎn)生的違約金,違約金按拖欠款金額每天 ‰計(jì)算,直至該貨款付清為止。超過合同付款期 天買方仍不付款,由此造成賣方的損失,應(yīng)由買方向賣方作出補(bǔ)償。
3.本合同中對于買方付款和賣方完工有先決條件的約定,按約定執(zhí)行。
十七、產(chǎn)權(quán)與風(fēng)險轉(zhuǎn)移
1.貨物的產(chǎn)權(quán),只有賣方將設(shè)備和材料運(yùn)至交貨地點(diǎn)且交付給買方時由賣方轉(zhuǎn)移至買方。
2.貨物毀損、滅失的風(fēng)險在貨物到達(dá)買方倉庫并經(jīng)買方開箱檢驗(yàn)且出具相應(yīng)報(bào)告時由賣方轉(zhuǎn)移至買方。
3.買方拒收或者解除合同的,貨物毀損、滅失的風(fēng)險由賣方承擔(dān)。
4.產(chǎn)權(quán)和風(fēng)險的轉(zhuǎn)移,不影響因賣方履行義務(wù)不符合約定,買方要求其承擔(dān)違約責(zé)任的權(quán)利。
5.賣方交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕矩浳?,毀損、滅失的風(fēng)險由賣方承擔(dān)。
十八、爭端的解決
1.凡與本合同有關(guān)而引起的一切爭議,買賣雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決,如經(jīng)協(xié)商后仍不能達(dá)成協(xié)議時,任何一方可以向法院提出訴訟。
2.本合同的訴訟管轄法院為 地有管轄權(quán)的法院。
3.在進(jìn)行法院審理期間,除提交法院審理的事項(xiàng)外,合同其他部分仍應(yīng)繼續(xù)履行。
4.本合同按照中華人民共和國的法律進(jìn)行解釋。
十九、通知
1.本合同一方給對方的通知應(yīng)用書面形式送達(dá)合同中規(guī)定的對方的地址,電傳或傳真要經(jīng)對方的書面確認(rèn),以電報(bào)形式的通知,從當(dāng)?shù)剜]電局發(fā)出電報(bào)的第 天視為送達(dá)。
2.通知以送到日期或通知書的生效日期為生效日期,兩者中以較晚的一個日期為準(zhǔn)。
二十、稅和關(guān)稅
1.中國政府根據(jù)現(xiàn)行稅法對買方征收的與本合同有關(guān)的一切稅費(fèi)均應(yīng)由買方負(fù)擔(dān)。
2.中國政府根據(jù)現(xiàn)行的稅法規(guī)定對賣方或其雇員征收的與本合同有關(guān)的一切稅費(fèi)(包括但不限于設(shè)備和部件的進(jìn)口關(guān)稅、所有貨物的國內(nèi)增值稅)均應(yīng)由賣方負(fù)擔(dān)。
3.在中國境外發(fā)生的與本合同執(zhí)行有關(guān)的一切稅費(fèi)均應(yīng)由賣方負(fù)擔(dān)。
二十一、合同生效
本合同在滿足以下二個條件后生效:
1.合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效,合同簽字日期以最后一個簽字日期為準(zhǔn);
2.賣方按要求提交了履約保證金。
二十二、其它
1.招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書和本合同之所有附件均為合同的有效組成部分,與本合同具有同樣法律效力。如前后出現(xiàn)矛盾按本合同、合同附件、投標(biāo)文件、招標(biāo)文件的順序執(zhí)行。
2.在執(zhí)行本合同的過程中,所有經(jīng)買賣雙方簽署確認(rèn)的文件(包括會議紀(jì)要、補(bǔ)充協(xié)議、往來信函)即成為本合同的有效組成部分,其生效日期為雙方簽字蓋章或確認(rèn)之日期。
3.賣方在執(zhí)行該合同時,須向買方另外上交該合同總造價的 %(¥ 元)的管理費(fèi)。該費(fèi)用買方在每次付款時按比例扣除。
4.除買方事先書面同意外,賣方不得部分或全部轉(zhuǎn)讓其應(yīng)履行的合同項(xiàng)下的義務(wù)。
5.本合同一式 份,雙方各執(zhí) 份。
6.本合同合計(jì) 頁A4紙張,缺頁之合同為無效合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
年 月 日 年 月 日
簽訂地點(diǎn): 簽訂地點(diǎn):
甲方:__________________________(以下簡稱甲方)
乙方:__________________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據(jù)_____《廣告管理?xiàng)l例》及有關(guān)規(guī)定,簽訂本合同,并共同遵守。
一、甲方委托乙方于__________年________月_______日至__________年________月_______日期間發(fā)布招生廣告。
二、廣告發(fā)布媒介為:____________________________________。
三、廣告規(guī)格
尺寸:_________像素(寬)__________________像素(高)
位置:______________________________________。
鏈接_____:____________________________________。
廣告內(nèi)容:__________________________________。
四、廣告采用______格式圖形樣稿,按甲方要求由乙方代為設(shè)計(jì)制作。
五、廣告樣稿為合同附件,與本合同一并保存。
六、付款:甲方先將廣告發(fā)布費(fèi)共__________元(人民幣__________元整)付給乙方,付款方式:匯款或現(xiàn)金。
乙方賬戶為:________________
開戶行:____________________
公司名稱:__________________
賬號:______________________
七、違約責(zé)任
1.因國家政策、法規(guī)發(fā)生變化,造成乙方不能繼續(xù)為甲方提供廣告服務(wù)時,甲方有權(quán)在_________日內(nèi)要求乙方退還剩余廣告費(fèi)、同時乙方停止廣告的發(fā)布;
2.廣告投放期間,甲方不得更改廣告鏈接所指向的網(wǎng)站內(nèi)容,與廣告表現(xiàn)內(nèi)容相違背,否則乙方有權(quán)停止向甲方提供的`廣告服務(wù),剩余廣告費(fèi)用不予退回。甲方更改后的網(wǎng)站內(nèi)容中,如含有違反國家法律,法規(guī)、或含有惡意代碼可能對瀏覽者造成計(jì)算機(jī)軟硬件損壞時,乙方將配合有關(guān)部門對甲方進(jìn)行調(diào)查直至對甲方提請法律訴訟;
3.由于網(wǎng)絡(luò)的特殊性,對于短時間的部分地區(qū)訪問乙方網(wǎng)站出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)擁擠,中斷,訪問困難等現(xiàn)象,乙方不承擔(dān)責(zé)任。因突發(fā)事件(如_____供給,服務(wù)器宕機(jī)等)造成乙方服務(wù)器短時間中斷,乙方不承擔(dān)責(zé)任,乙方應(yīng)在事后公布網(wǎng)絡(luò)中斷原因并做出合理解釋;
6.因不可抗力造成的損失,雙方不承擔(dān)責(zé)任。
八、未盡適宜,雙方另行協(xié)商。
九、乙方在收到甲方支付的廣告費(fèi)用后,合同生效。
甲方(蓋章):________________
乙方(蓋章):________________
__________年________月_______日
__________年________月_______日
定作人:(填寫全稱)
承攬人:(填寫全稱)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件,寫為見合同附件一)
1.1 品名:(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
1.2 規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號)
1.3 數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)
1.4 備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第二條合同價款
2.1 合同價款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2 付款方式:(應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3 付款時間:(寫明年、月、日)
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
3.1 質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),必須要寫全稱)
3.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))
3.3 以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:
材料名稱
規(guī)格型 號
計(jì) 量單 位
數(shù) 量
質(zhì) 量
提供日 期
消 耗 定 額
單價(元)
總金額
(注:如空格不夠用,可以另設(shè)合同附件,寫明見合同附件二)
4.3 定作人于年月日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1 定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):(寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗(yàn)收)
6.2 驗(yàn)收方法:(寫明全部或抽樣驗(yàn)收的方法)
6.3 定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4 定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的地點(diǎn):(寫明詳細(xì)地址)
6.5 驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6 對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗(yàn)機(jī)構(gòu))對定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。
第七條 交(提)定作物的時間和地點(diǎn)
7.1 雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點(diǎn):(寫明詳細(xì)地址不可省略)
7.2 雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點(diǎn):(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
8.1 包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
8.2 費(fèi)用負(fù)擔(dān):(寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān) )
第九條 運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
9.1 定作物的運(yùn)輸方式:(寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)
9.2 運(yùn)輸費(fèi)用由(如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔(dān)。
第十條定作物的保修
10.1 定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止 )
10.2 在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)。
第十一條 定金及預(yù)付款
11.1 定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2 定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3 定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4 定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條 承攬人的違約責(zé)任:
12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2 交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4 逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5 未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6 不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。
12.9 擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
12.10 承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金 元。
12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失,由承攬人承擔(dān)。
12.12 其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第十三條 定作人的違約責(zé)任:
13.1 中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2 在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。
13.3 未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。
13.4 超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
13.5 超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。
13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的.損失。
13.7 變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時,承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。
13.8 其它違約責(zé)任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1 在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。
14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。
第十五條 爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(diǎn)(填寫到縣級)
第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條 本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人:(公章) 承攬人: (公章)
住所: 住所:
法定代表人或 法定代表人或
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號
郵政編碼: 郵政編碼:
合同簽訂時間:年 月 日
甲方:_______
乙方:_______
甲方為改善居住條件,需新建房屋一棟(結(jié)構(gòu):磚混預(yù)制),占地面積約:_______ ㎡。經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議,以便雙方共同遵守。
一、工程地點(diǎn):_______ 。
二、工程單價:每層按每平方米_______元計(jì)價。
三、工程項(xiàng)目:包括主體、內(nèi)粉外裝,底層墊襯、鋼筋綁扎、天面和樓梯混凝土澆灌。
四、工程質(zhì)量:主體四角端正,墻面平整,垂直誤差不超過_______厘米。墻體粉刷:陰陽角垂直,墻面誤差率不超過3毫米。
五、付款方式:每層主體完工后各支付肆仟元整,余下工程款待工程全部竣工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,一次性付清。
六、工程期限:自合同簽定之日至農(nóng)歷春節(jié)前結(jié)束。
七、其它費(fèi)用:甲方向乙方首先支付起腳、謝腳、香煙、施工安全費(fèi)共計(jì):_______元(大寫:_______元整)。
八、安全責(zé)任:乙方在施工過程中,必須按照建筑業(yè)規(guī)定的操作要求精心施工,如出現(xiàn)死亡、傷殘事故,一切均由乙方自行承擔(dān),甲方概不負(fù)責(zé)。
九、違約責(zé)任:任一方違約支付守約方違約金伍仟元整,并承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
十、如有未盡事宜,雙方協(xié)商的補(bǔ)充協(xié)議與本合同享有同等效力。
十一、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字即發(fā)生法律效力,雙方應(yīng)全面遵守。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
立合約人________(以下簡稱甲方),________印刷廠(以下簡稱乙方),甲方“________”一書,經(jīng)標(biāo)價結(jié)果,交由乙方承印,雙方訂定條款如下:
一、數(shù)量:________本,每本________頁。
二、價款:每本人民幣________元,全部價款合計(jì)人民幣________元整。
三、規(guī)格:二十四開本,用________磅木造紙,版面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期:限于________年________月________日,乙方將印制成品交甲方指定地點(diǎn)驗(yàn)收;原稿及鋅版一并交與甲方。
六、付款辦法:立約后甲方賦予乙方總價百分之________,即人民幣________元整,其余價款須待制成品交清,經(jīng)驗(yàn)收無誤,甲方一次付清余款百分之________,即人民幣________元整。
七、價款追加或追減:本合約全部價款________元整,如因頁數(shù)增減,其總價應(yīng)按實(shí)際頁數(shù)核算,追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額,以不超過百分之________為限。
八、罰則:交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價千分之________。
九、保證:乙方須覓資本額在________元以上的同業(yè)兩家,以為保證,如乙方不能履行本合約的業(yè)務(wù),保證人應(yīng)繼續(xù)完成,倘甲方蒙受損失,保證人須負(fù)賠償之責(zé),亦放棄先訴抗辯權(quán)。
十、有效期限:本合約訂立后,經(jīng)對保無誤之日起生效,至價款付清后失效。
十一、附則:本合約正本兩份,雙方各執(zhí)一份(印花自貼),副本________份,交甲方備用。
甲方(蓋章):________乙方(蓋章):________
負(fù)責(zé)人(簽字):________負(fù)責(zé)人(簽字):________
________年____月____日________年____月____日
承攬的合同7
簽定日期:_______年____月____日
定作方(甲方):______________
電話:________________________
承攬方(乙方):______________
電話:________________________
經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅履行。
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單價
金額
定作方供應(yīng)原材料:
原材料
規(guī)格
單位
數(shù)量
日期
成品單位耗用量
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:______________________________________________。
2.產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________________。
3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):__________________________________。
4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限:____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
我們始終堅(jiān)持誠信原則,并以高效服務(wù)滿足用戶需求,通過團(tuán)結(jié)進(jìn)取和不斷爭創(chuàng)效益的努力,合同已經(jīng)成為我們?nèi)粘9ぷ髦性絹碓街匾囊徊糠?。那么,如何撰寫一份正?guī)規(guī)范的合同呢?筆者經(jīng)過精心挑選,為您推薦一篇優(yōu)秀的“工程承攬合同”文章,相信您在閱讀后一定會有所收獲!
答辯人:住所地:法定代表人:被答辯人:住所地:法定代表人:風(fēng)險提示:
一份嚴(yán)謹(jǐn)?shù)拿袷略V訟答辯狀,
首先需要分清是否屬于法院主管,是否有需要寫民事訴訟答辯狀;
其次是弄清楚受理法院的管轄;再有就是檢查訴訟主體是否遺漏,是否有誤;此外還應(yīng)該注意起訴期限和訴訟時效的問題。在明顯存在上述問題時,不要急于答辯,答辯時在答辯中明確提出異議,往往能事半功倍,即可令對方敗訴。答辯人就答辯人與______裝飾裝修工程糾紛一案做出答辯。答辯意見如下:答辯事項(xiàng):答辯人請求人民法院依法駁回被答辯人不合理且不合法的請求。風(fēng)險提示:
制作民事答辯狀時,應(yīng)當(dāng)圍繞原告在民事起訴狀中敘述的事實(shí)和理由進(jìn)行。答辯人有權(quán)否認(rèn)對自己不利的不能成立的和無證據(jù)證明的事實(shí)。進(jìn)而有取舍地闡述對自己有利的,及對方當(dāng)事人沒有提及的事實(shí),特別在一些雙方當(dāng)事人存在混合過錯或都有違約行為的案件,答辯人更應(yīng)當(dāng)注意如何承認(rèn)、如何反駁及如何確立自己的觀點(diǎn)。從而達(dá)到以自己的事實(shí)和理由和對方的事實(shí)和理由相抗衡。事實(shí)與理由:
一、被答辯人訴稱其承包的工程范圍與事實(shí)不符。被答辯人稱其承包了答辯人所屬酒店的拆除以及新址的裝修及土建工程,并且將裝修項(xiàng)目列入結(jié)算范圍,該項(xiàng)訴求與事實(shí)不符,故意擴(kuò)大了施工范圍。________年____月____日,答辯人與被答辯人就承包工程簽訂了協(xié)議合同。該合同約定:被答辯人以全包的方式承包答辯人所屬酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明確約定被答辯人的施工范圍為土建,并不包括裝修裝飾工程。被答辯人將部分裝修裝飾工程納入其承包范圍,將裝修項(xiàng)目納入結(jié)算書,違背事實(shí)。
二、被答辯人訴稱其承包的實(shí)際工程量與事實(shí)不符。被答辯人在起訴狀中稱其于________年____月____日向被告提交了工程圖紙、工程量統(tǒng)計(jì)、工程結(jié)算表、簽證單等相關(guān)工程結(jié)算材料,并稱答辯人并未提出異議,與事實(shí)不符。事實(shí)是,盡管答辯人于________年____月____日收到了相關(guān)結(jié)算資料,但并未在結(jié)算單上簽字。未簽字的原因是被答辯人結(jié)算的資料失實(shí),與實(shí)際工程量差距太大,工程量重復(fù)計(jì)算嚴(yán)重。________年被答辯人曾交給答辯人一份結(jié)算書,結(jié)算數(shù)額為120.62358萬元,而________年____月____日被答辯人提交的第二份結(jié)算書結(jié)算總額為550.7064萬元,差距為430.08282萬元。同時,答辯人對工程總造價也進(jìn)行了核算,核算總造價為59.966665萬元。可見,被答辯人提供的結(jié)算書嚴(yán)重脫離事實(shí),核算的隨意性非常大。
三、被答辯人訴稱答辯人應(yīng)當(dāng)支付給被答辯人的工程價款與事實(shí)不符。被答辯人在起訴狀中要求答辯人支付其剩余價款346.7064萬元。被答辯人訴稱該數(shù)字是通過結(jié)算總價款扣減答辯人已支付的金額而得出的。被答辯人的此種計(jì)價方式隨意性大,與事實(shí)不符。
(一)被答辯人的該項(xiàng)訴求的計(jì)價依據(jù)是________年____月____日交付給答辯人的結(jié)算書。而該份結(jié)算書與________年被答辯人交付給答辯人的結(jié)算書以及答辯人自行核算的結(jié)算書無論從實(shí)際項(xiàng)目工程量的核算還是工程總價款的核算都存在巨大差異,虛構(gòu)成分很大,與事實(shí)不符。即被答辯人的該項(xiàng)訴求的計(jì)價基礎(chǔ)就是不符合事實(shí)的,因此其要求的總價款當(dāng)然也是沒有事實(shí)基礎(chǔ)的。
(二)________年____月____日的協(xié)議合同中約定:被答辯人應(yīng)當(dāng)支付答辯人80萬元,其中50萬元即付,30萬元暫定用在天天漁港新址樓盤土建當(dāng)中,最終按照所產(chǎn)生土建發(fā)生量進(jìn)行工程造價的計(jì)算,多退少補(bǔ)。該30萬元最終應(yīng)從工程總造價中核減。但是被答辯人并未在工程總造價中核減,與約定不符。
(三)被答辯人在起訴中所稱,截止到答辯人
最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款205萬元,與事實(shí)不符。截止到答辯人
最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款284.5210萬元。
四、被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實(shí)不符,要求答辯人支付逾期利息不合法、不合理。被答辯人交付給答辯人的兩份結(jié)算書矛盾叢生,與事實(shí)嚴(yán)重不符,同申請人核算的工程總造價差距更大,雙方對工程量以及工程總造價無法達(dá)成一致。鑒于對被答辯人提供的結(jié)算書真實(shí)性的懷疑,答辯人才停止支付工程款。因此,答辯人停止支付工程款的前提是被答辯人所報(bào)工程量以及工程價款的嚴(yán)重失實(shí),是答辯人與被答辯人就工程量以及工程造價總額無法達(dá)成一致所致。被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實(shí)不符。進(jìn)而,被答辯人要求答辯人支付逾期利息也不合法、不合理。
五、答辯人認(rèn)為應(yīng)本著實(shí)事求是的原則,對工程范圍、實(shí)際工程量、實(shí)際工程價款進(jìn)行重新核定,在重新核定的基礎(chǔ)上,明確雙方債權(quán)債務(wù),維護(hù)雙方當(dāng)事人合法權(quán)益。在答辯人與______工程糾紛中,答辯人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)對承包范圍、實(shí)際工程量、實(shí)際工程造價、答辯人已支付金額進(jìn)行重新核定,以達(dá)到還原事實(shí)真相的目的。在重新核定的基礎(chǔ)上,雙方就承包范圍、工程量、工程價款達(dá)成合意,進(jìn)而雙方在已支付工程款基礎(chǔ)上多退少補(bǔ),最終解決雙方爭議。此致______區(qū)人民法院答辯人:________年____月____日風(fēng)險提示:
在答辯時,答辯人(被告)對自己所提出的主張負(fù)有舉證責(zé)任。
注意,列書證,要附上原件或復(fù)制件,如系摘錄或抄件,要如實(shí)反映原件本意,切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。
另外,證據(jù)和證據(jù)來源,雖然法律規(guī)定必須提交,但提交時的說明應(yīng)能簡就簡,盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據(jù)主動。 附:答辯書副本_____份;證據(jù)材料______份。
甲方:____________
乙方:____________
根據(jù)《_____》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
建設(shè)單位:
工程名稱:
一、乙方作為公司項(xiàng)目部承攬施工該工程,實(shí)行自主經(jīng)營、_____核算、自負(fù)盈虧、依法納稅,經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費(fèi)人民幣元。項(xiàng)目部的實(shí)際人員配置、運(yùn)營和工程的施工由乙方具體實(shí)施,甲方予以監(jiān)管。
三、甲方有權(quán)對正在施工的工程項(xiàng)目和施工地盤進(jìn)行正常的管理和指導(dǎo),乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況,甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律糾紛,完全由乙方負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題,所有涉及本工程項(xiàng)目的勞動工資問題均由乙方自行負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
六、乙方應(yīng)配備和組建好項(xiàng)目經(jīng)理部,建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項(xiàng)目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定,按時做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關(guān)證件材料及時上交公司。
七、現(xiàn)場_____費(fèi)、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費(fèi)等一切費(fèi)用均由乙方繳納辦理,并負(fù)責(zé)為本項(xiàng)目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害_____,并對施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費(fèi)用。
八、乙方必須遵守公司財(cái)務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定,正確計(jì)算施工成本,賬簿設(shè)置齊全,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查,并及時上報(bào)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費(fèi)及稅費(fèi),其余撥付給乙方。
九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤,乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`,后果、責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。同時,若工程質(zhì)量、工期沒有達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
十、乙方對安全生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任,發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級部門的處罰和法律責(zé)任。
十一、乙方自行負(fù)責(zé)收集整理各項(xiàng)施工文件,該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗(yàn)收報(bào)告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。
十二、依據(jù)施工合同,掛靠有效期在合同范圍內(nèi),有效期滿,雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后,本合同自動解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
甲方:______________
乙方:______________
甲方將______________花園小區(qū)______________、______________樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工(油漆另訂),內(nèi)外腳手架的施工,垂直運(yùn)輸及部分材料發(fā)包給乙方,雙方就相關(guān)權(quán)利與業(yè)務(wù)協(xié)議如下,以共同遵守。
一、承包范圍與單價:
1、瓦工承包內(nèi)容:______________、______________樓的施工內(nèi)容包括砼施工、墻體砌筑、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機(jī)械,外墻及屋面保溫防水,泥桶、鐵鍬等,承包單價。(注:大臨計(jì)時工土方開挖及配合人工,外墻貼面磚、花崗巖、內(nèi)地面磚、散水坡意外的附屬工程,如化糞池、窨井、道路等不在承包范圍內(nèi),另行商定。)
2、木工承包內(nèi)容:______________、______________樓的施工內(nèi)容包括模板的支拆,內(nèi)滿堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料,承包單價______________元/m (建筑面積)。
3、鋼筋承包內(nèi)容:______________、______________樓所有的鋼筋加工綁扎、加工機(jī)械、鋼筋保護(hù)層等承包價(建筑面積)。(注:電渣壓力焊及二次構(gòu)造植筋不在承包范圍內(nèi)。)
4、架子工承包內(nèi)容:______________、______________樓所有腳手架搭拆包括內(nèi)外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附墻材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭設(shè)棚、臨邊防護(hù)、基坑防護(hù)、安全通道等承包單價(建筑面積)。
5、水電工承包內(nèi)容:______________、______________樓的水電安裝施工包括現(xiàn)場施工用電管理,外墻落水管的安裝,承包單價。(注:消防、暖通不在承包范圍內(nèi)。)
6、垂直運(yùn)輸:現(xiàn)場配備QTZ60型塔吊壹臺,人貨電梯貳臺,施工用五芯電纜______________m,總配電箱一臺,二級配電箱二臺,_____配電箱十臺承包單價______________(建筑面積______________)。
二、甲方職責(zé):
1、甲方按時支付進(jìn)度款。
2、甲方提供相關(guān)施工圖紙四套,并進(jìn)行技術(shù)交底。
3、甲方負(fù)責(zé)提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。
4、施工中甲方提供軸線、標(biāo)高及水準(zhǔn)點(diǎn),甲方技術(shù)人員配合進(jìn)行施工放線
三、乙方職責(zé):
1、嚴(yán)格按規(guī)范和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量。
2、服從甲方施工技術(shù)人員的管理,服從甲方調(diào)遣。
3、按甲方要求的進(jìn)度節(jié)點(diǎn)完成施工內(nèi)容,確保工程工期。
4、嚴(yán)格按甲方安全科(安全員)的要求進(jìn)行施工,嚴(yán)禁野莽施工,服從甲方的安全管理。
四、付款方式:
1、乙方機(jī)械材料進(jìn)場一周內(nèi),甲方代付______________%材料款,約人民幣______________萬(以借條為準(zhǔn)),待工程結(jié)算時從總價中扣除。
2、付款方式:甲方每月按完成量的______________%付乙方工程款。(注:付款期限不超過每個月的5號,逾期造成人員不穩(wěn)定或其它損失由甲方承擔(dān)。)
3、春節(jié)前支付完成工程量的______________%,主體結(jié)構(gòu)在春節(jié)前封頂,甲方承諾給予獎金______________元,以資_____。
4、工程實(shí)體完工支付結(jié)算總價的______________%,______________%余款于______________年______月_______日前一次性付清。
五、其它:
補(bǔ)充事項(xiàng):
六、本協(xié)議一式三份,甲方貳份,乙方壹份。
本協(xié)議未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
七、簽證:
發(fā)包人:______________承包人:______________
簽章:______________簽章:______________
聯(lián)系電話:______________聯(lián)系電話:______________
日期:_____________年______月_______日日期:_____________年______月_______日
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,甲乙雙方就冷庫聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項(xiàng),以雙方友好協(xié)商達(dá)成一致,訂立本合同。
一、工程范圍:
1、工程名稱:
2、地址:
3、工程要求:符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
A、冷庫頂棚,墻體保溫,容重30-35KG。
B、冷庫地面保溫容重30-35KG。
C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。
D、固化時間:1—15秒。
E、施工平整度:5-7MM。
F、抗壓強(qiáng)度:0.17—0.2MPA/CM2.
G、閉孔率:≥90%
二、施式要求:
1、乙方嚴(yán)格按照甲方要求各項(xiàng)保溫厚度標(biāo)準(zhǔn)施工。
2、乙方施工過程中甲方提供食宿。
3、因季節(jié)施工甲方保證冷庫內(nèi)發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上,以保證質(zhì)量。
4、包裝(桶)歸乙方回收。
三、工程造價及結(jié)算方式:
1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實(shí)際發(fā)泡數(shù)以甲乙雙方實(shí)際丈量為準(zhǔn)。
2、付款方式:合同簽定甲方付乙方定金30%,款為5萬元。材料進(jìn)入現(xiàn)場付給工程款50%為9萬元,工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。
四、工期;
1、每天施工量約:30—40M3
2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。
五、工程質(zhì)量保修及期限
1、工程達(dá)不到約定質(zhì)量條件的部分,甲方可要求乙方返工,直到符合約定條件,由乙方承擔(dān)返工費(fèi)用。
2、工程保修期為12個月,正常使用出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修(如保溫層開裂,脫落)注,由于土建損壞造成的開裂,脫落乙方不任何負(fù)責(zé)。
六、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成到當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄍピV訟裁決。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯(lián)絡(luò)人:
聯(lián)系電話:
定作人機(jī)構(gòu)地址:
傳真電話:
承攬方:(以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負(fù)責(zé))人:
簽約人:
承攬方營業(yè)執(zhí)照:
施工資質(zhì):
承攬方施工項(xiàng)目經(jīng)理:
手機(jī):
承攬方機(jī)構(gòu)地址:
傳真電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
帳戶:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,就加工承攬下列工程,明確雙方權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。為加強(qiáng)雙方的相互配合,保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達(dá)成以下合同條款:
第一條標(biāo)的
本合同甲方委托乙方制做的GRS裝飾件及安裝工程標(biāo)的額約為:元。
第二條制作GRC裝飾件規(guī)格、單價(單價款單位:平方米/人民幣元)
序號GRC裝飾件名稱規(guī)格數(shù)量單價合計(jì)
注:以上每平方米GRC裝飾件固定結(jié)算價,包含:包工、包料、包一切稅費(fèi),GRC裝飾件的`總平方米及合同總金額以最后交工實(shí)際測量平方米為準(zhǔn)。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱:郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點(diǎn)郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施工現(xiàn)場
3、承包范圍:GRC裝飾件安裝,藝術(shù)修形、刮膩?zhàn)印⑿弈?、涂料粉刷?/p>
4、承包方式:包工包料(GRC裝飾材料廠商:);
5、工程造價:本工程總造價按乙方于________年____月____日上午參加組織的工程招標(biāo)會上中標(biāo)單價,竣工按中標(biāo)單價及實(shí)際工程量決算。
第四條工程期限與保障責(zé)任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計(jì)天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現(xiàn)場停水、停電、運(yùn)輸進(jìn)場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
第五條甲方責(zé)任
1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調(diào)工作;
4、嚴(yán)格監(jiān)督施工質(zhì)量,組織工程驗(yàn)收。
第六條乙方責(zé)任
1、負(fù)責(zé)安裝中所有有材料供應(yīng)。施工主要材料必須有合格證明資料,如:材質(zhì)單、合格證等;
2、認(rèn)真組織施工,嚴(yán)格按《GRC外裝飾工程施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》施工。
3、施工中因乙方責(zé)任造成的人身、設(shè)備事故,乙方負(fù)全部責(zé)任;
4、負(fù)責(zé)安裝所涉及部位已完成工程的成品保護(hù)工作;
5、因乙方責(zé)任工程質(zhì)量不符合合同要求,乙方應(yīng)無償修理或返工,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
第七條工程付款及結(jié)算方式
1、本工程全部工程造價及結(jié)算方式按下列方式辦理:本工程已經(jīng)招標(biāo)認(rèn)價、原預(yù)算單價甲方不再審計(jì)。應(yīng)甲方要求工程變更增減,其費(fèi)用依據(jù)預(yù)算明細(xì)的單價計(jì)算工程量,據(jù)實(shí)計(jì)算匯總工程總價款;
2、乙方帶料進(jìn)場開始施工____日內(nèi),甲方撥付工程總價50%的工程款;
3、乙方安裝完成,驗(yàn)收報(bào)告簽字之日起____日內(nèi),再撥付工程總價45%;
4、工程質(zhì)保金為工程總價5%,質(zhì)保期兩年。質(zhì)保金在壹年后無工程質(zhì)量問題時,于________年____月____日付清。
第八條施工及竣工驗(yàn)收
1、安裝要符合歐式裝修風(fēng)格,線條明暢、凹凸對正,尺寸標(biāo)準(zhǔn)及形位誤差應(yīng)服從于實(shí)際藝術(shù)效果;
2、如施工中甲方要求變更施內(nèi)容、范圍、應(yīng)征得乙方同意并辦理補(bǔ)充條款,并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽字作為合同附件進(jìn)入決算,否則乙方有權(quán)拒絕施工。
3、甲方應(yīng)在收到乙方工程竣工通知后五日內(nèi),組織驗(yàn)收。超過七日未予答復(fù)時,乙方有權(quán)視為已驗(yàn)收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務(wù)承諾
1、乙方承諾為甲方制作的GRC裝飾件保修兩年,使用壽命不少于________年,如出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方一年內(nèi)免費(fèi)為甲方更換GRC裝飾件,兩年內(nèi)免費(fèi)維修,超過兩年維修只收取材料費(fèi),維修保證24小時趕到現(xiàn)場;
2、乙方承諾對本單位安裝的GRC裝飾件工程,進(jìn)行終身維護(hù);
3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞,乙方保證進(jìn)行維修,但要收取材料費(fèi)。
第十條雙方違約責(zé)任
1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價扣減合同價款外,甲方還應(yīng)從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支付元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款,乙方有權(quán)停止施工,工期順延,乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充條款,補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
甲方:
____年____月____日
乙方:
____年____月____日
承攬合同合同范本 設(shè)備大中修工程合同(二級)
甲方: ( 短毛車間 )
乙方: ( 設(shè)備部 )
訂立設(shè)備大中修合同, 經(jīng)雙方協(xié)議, 達(dá)成下列條款.
甲 方 要 求
1, 設(shè)備大中修由設(shè)備部負(fù)責(zé), 在安排檢修計(jì)劃時, 并規(guī)定交接日期, 履行交接手續(xù) (按 規(guī)程接車) ,確保生產(chǎn)正常進(jìn)行.
2, 設(shè)備部在大修中規(guī)定試運(yùn)轉(zhuǎn)期內(nèi), 造成檢修返工, 一切費(fèi)用應(yīng)由設(shè)備部負(fù)責(zé).
3, 計(jì)劃改變, 車間提出檢修計(jì)劃, 設(shè)備部應(yīng)予以協(xié)作.
4, 設(shè)備部檢修完畢, 做到廢舊機(jī)件分類, 集中指定地點(diǎn)并清理場地衛(wèi)生.
5, 設(shè)備部檢修計(jì)劃有變動, 應(yīng)提前三天通知車間, 否則應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任.
6, 在生產(chǎn)過程中, 造成非計(jì)劃停臺或不到檢修周期造成設(shè)備故障 (經(jīng)分析原因確定責(zé)任實(shí)屬設(shè)備部) 應(yīng)負(fù)責(zé)直接損失的賠償責(zé)任.
乙 方 要 求
1, 維護(hù)保養(yǎng)和注油短毛車間負(fù)責(zé), 明確檢修界限, 搞好協(xié)作, 共同為生產(chǎn)服務(wù).
2, 設(shè)備檢修計(jì)劃如有變動, 應(yīng)提前三天通知設(shè)備部, 否則應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任.
3, 按規(guī)程交付檢修設(shè)備, 車間應(yīng)說明設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn), 缺欠情況, 并保持機(jī)件完整, 衛(wèi)生良好 (特別要清除油污) .
委托方:________________(以下稱甲方)
承接方:________________(以下稱乙方)
簽約地點(diǎn):________________
施工地點(diǎn):________________
簽約時間:________年________月________日
1、合同內(nèi)容
本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是:
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2.1合同總金額為人民幣:(rmb:________________)
2.2合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費(fèi)用。
3、付款方式
3.1付款
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)。
3.2設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)。
3.3工程結(jié)算付款
本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)________________。
3.4最終驗(yàn)收付款
經(jīng)甲方代表驗(yàn)收合格之后的____個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)。
3.5其它事項(xiàng)
4、合同雙方責(zé)任
4.1甲方責(zé)任
4.1.1按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3安排好貨物在工地的'倉儲設(shè)施。
4.1.4協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請之時起____個工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。
4.2乙方責(zé)任
4.2.1按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.3確保所提供的設(shè)備材料與質(zhì)量相符。
4.2.4向甲方提供及時的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時間為全天24小時)
5、安裝及調(diào)試
5.1安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2在整個安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:________________乙方:________________
地址:________________地址:________________
電話:________________電話:________________
傳真:________________傳真:________________
簽約代表:________________簽約代表:________________
指定聯(lián)絡(luò)人員:________________指定聯(lián)絡(luò)人員:________________
日期:________________日期:________________
電力工程承攬合同
浙江——工程項(xiàng)目管理有限公司(甲方)
建德市——電力有限公司(乙方)
依照《中華人民共和國民法典》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體實(shí)際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項(xiàng)目和內(nèi)容:
1、250KVA變受電工程的設(shè)計(jì)、設(shè)備購置、安裝調(diào)試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求:
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作,協(xié)助并配合線路驗(yàn)收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料,應(yīng)從國家定點(diǎn)廠家采購,并符合國家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項(xiàng)及費(fèi)用的結(jié)算:
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計(jì):102496元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實(shí)際耗材在決算中計(jì)收)
3、本工程款分2次結(jié)清,其中:
(1)、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%
(計(jì)70000元)
(2)、工程竣工驗(yàn)收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計(jì)決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗(yàn)收:
1、根據(jù)工程施工要求,甲方應(yīng)于施工前具備土建驗(yàn)收條件(包括完成破路申請手續(xù),設(shè)備進(jìn)場道路暢通等),并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在年月日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失,由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時,甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
代表:代表:
年月日年月日
喜歡《承攬合同匯總四篇》一文嗎?“幼兒教師教育網(wǎng)”希望帶您更加了解幼師資料,同時,yjs21.com編輯還為您精選準(zhǔn)備了承攬合同專題,希望您能喜歡!
相關(guān)推薦
我們應(yīng)該先去了解一下合同的相關(guān)定義。交易雙方經(jīng)過協(xié)商后方可簽訂合同,你知道怎么擬制合同才是合法的嗎?我們的編輯為您精心制作了“廣告承攬合同”這篇文章,歡迎瀏覽我們的網(wǎng)頁了解更多信息!...
最新更新