居安思危,思則有備,有備無(wú)患。當(dāng)幼兒園教師的工作遇到難題時(shí),我們經(jīng)常會(huì)用提前準(zhǔn)備好的資料進(jìn)行參考。資料一般指生產(chǎn)、生活中閱讀,學(xué)習(xí),參考必需的東西。參考資料我們接下來(lái)的學(xué)習(xí)工作才會(huì)更加好!你知不知道我們常見(jiàn)的幼師資料有哪些呢?以下是小編收集整理的“承攬合同(模板八篇)”,請(qǐng)?jiān)陂喿x后,可以繼續(xù)收藏本頁(yè)!
甲方(定作人):身份證號(hào)碼:
住址:乙方(承攬人): 身份證號(hào)碼: 住址:
甲方擬裝修房屋一套,位置在 室,由乙方負(fù)責(zé)承攬部分裝修工程,為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
。 工程面積為 平方米。防水面積為 平方米。
2、裝修承攬方式為乙方負(fù)責(zé)包工包料。
安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān)。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確,雙方不存在雇傭關(guān)系。
5、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無(wú)關(guān)。
6、乙方履行承攬合同過(guò)程中,對(duì)甲方造成的一切損失,按照市場(chǎng)價(jià)格對(duì)甲方進(jìn)行賠償。
二、質(zhì)量和工期要求
施工進(jìn)程由乙方自定。
2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,加強(qiáng)質(zhì)量管理。
工作不負(fù)責(zé)等影響房屋質(zhì)量行為時(shí),甲方有權(quán)要求乙方整改或解除本承攬合同。
4、房屋建成自交工后壹年內(nèi),甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的,乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。
三、付款方式
1、工程款結(jié)算方式:以 面積計(jì)算,每平方米人民幣元。平挑面積的防水工程,總價(jià)為 元。
2、工程款付款時(shí)間:第一次付款在施工開(kāi)始后工程過(guò)半支付 元,第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后15 天內(nèi)給付。
四、違約責(zé)任
重作。
2、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,甲方有權(quán)解除本承攬合同,并拒絕支付工程款;造成損失的,由乙方向甲方賠償。
3、超過(guò)雙方約定工期的,每超過(guò)一日扣工程款 元。
五、爭(zhēng)議解決辦法
1、發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成,雙方可將爭(zhēng)議提交 區(qū)人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字(手?。?乙方簽字(手?。?年月 日 年月 日
內(nèi)容如下:
訂立合同雙方:
定作人: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人: 簽約人:
定作人承辦單位: 聯(lián)絡(luò)人: 聯(lián)系電話(huà):
定作人機(jī)構(gòu)地址: 傳真電話(huà):
承攬方
承攬裝飾郵政樓外墻工程合同
合同編號(hào):
訂立合同雙方:
定作人: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人: 簽約人:
定作人承辦單位: 聯(lián)絡(luò)人: 聯(lián)系電話(huà):
定作人機(jī)構(gòu)地址: 傳真電話(huà):
承攬方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
承攬方法定代表(負(fù)責(zé))人:簽約人:
承攬方營(yíng)業(yè)執(zhí)照: 施工資質(zhì):
承攬方施工項(xiàng)目經(jīng)理: 手機(jī):
承攬方機(jī)構(gòu)地址: 傳真電話(huà):
銀行開(kāi)戶(hù)許可證:開(kāi)戶(hù)行:帳戶(hù):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,就加工承攬下列工程,明確雙方權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。為加強(qiáng)雙方的相互配合,保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達(dá)成以下合同條款:
第一條標(biāo)的
本合同甲方委托乙方制做的GRS裝飾件及安裝工程標(biāo)的額約為: 元。
第二條制作GRC裝飾件規(guī)格、單價(jià)(單價(jià)款單位:平方米/人民幣元)
序號(hào)GRC裝飾件名稱(chēng)規(guī)格數(shù) 量 單 價(jià)合計(jì)
1
2
3
注:以上每平方米GRC裝飾件固定結(jié)算價(jià),包含:包工、包料、包一切稅費(fèi),GRC裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實(shí)際測(cè)量平方米為準(zhǔn)。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱(chēng):郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點(diǎn)郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施工現(xiàn)場(chǎng)
刮膩?zhàn)?、修磨、涂料粉?
4、承包方式:包工包料(GRC裝飾材料廠(chǎng)商: );
5、工程造價(jià):本工程總造價(jià)按乙方于 年 月日上午參加 組織的工程招標(biāo)會(huì)上中標(biāo)單價(jià),竣工按中標(biāo)單價(jià)及實(shí)際工程量決算。
第四條工程期限與保障責(zé)任
乙雙方在本合同簽章生效之日起計(jì)天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時(shí)間在原定工期外順延;
停電、運(yùn)輸進(jìn)場(chǎng)障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
第五條甲方責(zé)任
電、堆放材料場(chǎng)地及施工人員食、宿臨時(shí)用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)各施工單位間的協(xié)調(diào)工作;
4、嚴(yán)格監(jiān)督施工質(zhì)量,組織工程驗(yàn)收。
第六條乙方責(zé)任
合格證等;
2、認(rèn)真組織施工,嚴(yán)格按《GRC外裝飾工程施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》施工。
設(shè)備事故,乙方負(fù)全部責(zé)任;
4、負(fù)責(zé)安裝所涉及部位已完成工程的成品保護(hù)工作;
5、因乙方責(zé)任工程質(zhì)量不符合合同要求,乙方應(yīng)無(wú)償修理或返工,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
第七條工程付款及結(jié)算方式
原預(yù)算單價(jià)甲方不再審計(jì)。應(yīng)甲方要求工程變更增減,其費(fèi)用依據(jù)預(yù)算明細(xì)的單價(jià)計(jì)算工程量,據(jù)實(shí)計(jì)算匯總工程總價(jià)款;
2、乙方帶料進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始施工15日內(nèi),甲方撥付工程總價(jià)50%的工程款;
3、乙方安裝完成,驗(yàn)收?qǐng)?bào)告簽字之日起15日內(nèi),再撥付工程總價(jià)45%;
4、工程質(zhì)保金為工程總價(jià)5%,質(zhì)保期兩年。質(zhì)保金在壹年后無(wú)工程質(zhì)量問(wèn)題時(shí),于 年 月 日付清。
第八條施工及竣工驗(yàn)收
凹凸對(duì)正,尺寸標(biāo)準(zhǔn)及形位誤差應(yīng)服從于實(shí)際藝術(shù)效果;
范圍、應(yīng)征得乙方同意并辦理補(bǔ)充條款,并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場(chǎng)代表簽字作為合同附件進(jìn)入決算,否則乙方有權(quán)拒絕施工。
3、甲方應(yīng)在收到乙方工程竣工通知后五日內(nèi),組織驗(yàn)收。超過(guò)七日未予答復(fù)時(shí),乙方有權(quán)視為已驗(yàn)收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務(wù)承諾
1、乙方承諾為甲方制作的GRC裝飾件保修兩年,使用壽命不少于50年,如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,乙方一年內(nèi)免費(fèi)為甲方更換GRC裝飾件,兩年內(nèi)免費(fèi)維修,超過(guò)兩年維修只收取材料費(fèi),維修保證24小時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng);
2、乙方承諾對(duì)本單位安裝的GRC裝飾件工程,進(jìn)行終身維護(hù);
3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞,乙方保證進(jìn)行維修,但要收取材料費(fèi)。
第十條雙方違約責(zé)任
使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)扣減合同價(jià)款外,甲方還應(yīng)從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支付 元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時(shí)間完工,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款,乙方有權(quán)停止施工,工期順延,乙方按每日元在甲方支付工程款時(shí)加罰違約金。
第十一條糾紛的
處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第種方式,作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會(huì)仲裁;
②、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十二條附則
、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充條款,補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點(diǎn):簽約日期: 年月日
發(fā) 包 方(簽章) (以下稱(chēng)甲方)
地址:
聯(lián)系電話(huà):
承 包 方(簽章) (以下稱(chēng)乙方)
地址:
聯(lián)系電話(huà):
乙方承包甲方( )裝修工程,為了明確雙方責(zé)任及義務(wù),保證施工順利進(jìn)行,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程概況
工程地點(diǎn):
工程內(nèi)容:室內(nèi)/室外裝飾工程;
承包方式:乙方包工包料;
工程造價(jià):總承包價(jià)人民幣(大寫(xiě)) 元
施工工期: 本工程暫定自 年 月 日開(kāi)工,于 年 月 日竣工,總工期為日歷 天;另質(zhì)保期限為 個(gè)月,從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算。
第二條:施工圖紙等
施工說(shuō)明。
第三條:工程變更和終止
3.1 工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工期。
所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進(jìn)行書(shū)面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》,否則該變更單無(wú)效。( 乙方私自進(jìn)行工程變更,由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。(4)《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無(wú)法進(jìn)行、或合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn),雙方都可以書(shū)面提出解除本合同,并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單,本合同終止;(因一方的違約行為,相對(duì)方根據(jù)約定終止本合同的; (本合同依法解除。
第四條:工期延誤
工程量變化和設(shè)計(jì)變更; (甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4.4 因乙方原因不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失,另須承擔(dān)違約責(zé)任。
第五條:雙方權(quán)利與義務(wù)
水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工提出整改意見(jiàn)。
5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。
材料購(gòu)買(mǎi)裝修材料,如確需變更、增加品牌、材料等與報(bào)價(jià)單不符的,須經(jīng)甲方書(shū)面同意,否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費(fèi)用;
安全施工,保質(zhì)保量。如施工過(guò)程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無(wú)關(guān),甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任,如第三人依法向甲方主張權(quán)利,甲方承擔(dān)后可向乙方追償;
5.7 乙方應(yīng)積極主動(dòng)與甲方配合,對(duì)甲方提出的合理意見(jiàn),要在合理時(shí)限內(nèi)完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作,并清理好場(chǎng)地;
5.9 甲方在本合同期限內(nèi),發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時(shí)限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工。
第六條:工程結(jié)算及工程款支付方式
委托代理人 : 委托代理人 :
2022承攬合同(條款).doc是網(wǎng)為大家提供及整理發(fā)布,其中里面內(nèi)容可閱讀參考學(xué)習(xí)。承攬合同(條款).doc能幫助到大家需求和解決方案,看完能有所啟發(fā)及幫到您!內(nèi)容下載可根據(jù)需要自行編輯修改,相關(guān)內(nèi)容可進(jìn)行關(guān)鍵字搜索。
承攬合同(條款)
定作方: (簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬方: (簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項(xiàng)目 規(guī)格、型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 價(jià)款或酬金(元)
金額: 仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
3.履行的期限、地點(diǎn)和方式:
4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
5.結(jié)算方式:
6.違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
(1)承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值 %或酬金總額 的違約金。
(2)定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價(jià)款總值 %的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金 %的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
8.以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書(shū)面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式 份,正本雙方各執(zhí) 份,副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到 年 月 日止。 [url
甲方:___________
法人代表:___________
乙方:___________
法人代表:___________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著互利互惠的原則,依據(jù)《_____》以及相關(guān)國(guó)家法律、法規(guī),就花池護(hù)欄工程制作安裝達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程范圍和工作內(nèi)容
1、工程名稱(chēng):
2、工程范圍:工程護(hù)欄的制作安裝施工。
安裝要求,完成材料的存放、保管、安裝、清理、驗(yàn)收等工作內(nèi)容。
二、合同工期
本工程項(xiàng)目工期為_(kāi)__日。自20_________年___月___日至20_________年___月___日。
三、工程價(jià)款及付款方式
(一)工程價(jià)款
以上工程造價(jià)共計(jì):___元大寫(xiě):肆仟捌佰元整
(二)結(jié)算方式
工程完工驗(yàn)收合格后按實(shí)際決算付款(附工程決算書(shū))。
四、施工要求:
護(hù)欄高度65M;立柱為5_________5方鋼,2m一個(gè),底部加預(yù)埋件,水泥澆筑;其余部分為3_________3方管,欄桿頂部為25扁鐵加工成圓弧裝飾;防銹漆刷底,黑漆罩面。
五、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,未盡事宜雙方協(xié)商解決,解決不成,經(jīng)法律途徑解決。
甲方:(簽章)___________
負(fù)責(zé)人:___________
代理人:___________
___________年___________月___________日
乙方:(簽章)___________
負(fù)責(zé)人:___________
代理人:___________
___________年___________月___________日
甲方:_________________廣告裝飾有限責(zé)任公司
乙方:_________________
乙方承攬甲方位于________縣________鎮(zhèn)________街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項(xiàng)目:過(guò)街廣告位寬________米,高_(dá)_______米的廣告位廣告布安裝,時(shí)間為_(kāi)_______年________月________日。
二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任
1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風(fēng)險(xiǎn),乙方必須做好必要的'安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān)。
三、工程造價(jià)及付款方式
1、乙方承包單價(jià):________元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗(yàn)收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方:________________乙方:________________
簽字(蓋章):________________簽字(蓋章):________________
安裝承攬合同6
訂立合同雙方:
建設(shè)單位:_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)包方)
施工單位:_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方)
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱(chēng):
第二條:工程地點(diǎn):
第三條:建筑面積:
第四條:工程價(jià)款及付款方法:
第五條:工程期限(開(kāi)工、竣工時(shí)間)
第六條:工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
第七條:承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)
第八條:發(fā)包方義務(wù):
1.開(kāi)工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,并做到“三通一平”; 辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)
2.按協(xié)議分工,開(kāi)工前___天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認(rèn)。
3.負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位,共同審查施工組織設(shè)計(jì),負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作, 負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。
5.……
第九條:承包方義務(wù)
乙方負(fù)責(zé):
1.按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。
2.編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。開(kāi)工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負(fù)責(zé)組織施工,按期竣工。
4.竣工后,5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質(zhì)量,嚴(yán)格按照國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。
6.……
第十條:違約責(zé)任及獎(jiǎng)勵(lì)條款
第十一條:其他協(xié)助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發(fā)包方各一份,報(bào)送_____、 ______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭(zhēng)議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章) 承包方:(蓋章)
法定代表人:_____ 法定代表人:______
地址:________ 地址:_________
開(kāi)戶(hù)銀行:______ 開(kāi)戶(hù)銀行:_______
帳號(hào):________ 帳號(hào):_________
簽約日期:____年__月__日
承攬合同是指一方(即承攬人)根據(jù)另一方(即委托人)的請(qǐng)求,承諾在一定時(shí)間內(nèi)完成特定工作的合同。這種合同在商務(wù)領(lǐng)域非常常見(jiàn),它有助于確保委托人的需求得到滿(mǎn)足,并為承攬人提供了商機(jī)。在本文中,我們將詳細(xì)探討承攬合同的定義、要素、主要內(nèi)容和重要性。
讓我們來(lái)了解一下承攬合同的定義。承攬合同是一種雙方當(dāng)事人之間的協(xié)議,其中承攬人同意在一定時(shí)間內(nèi)完成委托人要求的任務(wù)。這些任務(wù)可以是各種各樣的,包括但不限于工程項(xiàng)目、產(chǎn)品制造、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等。
要了解承攬合同的要素,我們需要考慮以下幾個(gè)方面。首先是合同的雙方當(dāng)事人,即委托人和承攬人。其次是合同的目的和范圍,即委托人要求承攬人完成的具體任務(wù)。第三是合同的期限,即完成任務(wù)的時(shí)間限制。最后是合同的報(bào)酬,即承攬人完成任務(wù)后所得到的回報(bào)。
在具體內(nèi)容方面,承攬合同中應(yīng)該包含以下幾個(gè)關(guān)鍵要素。首先是任務(wù)的詳細(xì)描述。委托人需要清楚地向承攬人闡述任務(wù)的具體要求和期望。這可以包括工程設(shè)計(jì)圖紙、產(chǎn)品規(guī)格書(shū)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃等。其次是時(shí)間安排。承攬合同中應(yīng)該明確規(guī)定任務(wù)的開(kāi)始和完成日期。同時(shí),應(yīng)該給予雙方當(dāng)事人適當(dāng)?shù)撵`活性,以便在特定情況下進(jìn)行必要的調(diào)整。最后是報(bào)酬安排。合同中應(yīng)該明確規(guī)定承攬人在完成任務(wù)后應(yīng)該獲得的酬金或獎(jiǎng)勵(lì)。這可以是固定的一次性支付、按工作量計(jì)算的費(fèi)用或工作完成后的提成。
承攬合同的重要性體現(xiàn)在多個(gè)方面。它為委托人提供了確保任務(wù)得到準(zhǔn)確執(zhí)行的保證。通過(guò)簽訂承攬合同,委托人可以明確表達(dá)自己的要求,并設(shè)定任務(wù)完成的期限。這將使委托人能夠在預(yù)期的時(shí)間內(nèi)獲得所需的產(chǎn)品或服務(wù)。承攬合同為承攬人提供了商業(yè)機(jī)會(huì)。承攬人可以接觸到各種各樣的委托項(xiàng)目,并通過(guò)完成這些項(xiàng)目來(lái)獲得回報(bào)。這有助于他們拓展業(yè)務(wù)并增加收入。承攬合同有助于雙方當(dāng)事人建立良好的商業(yè)關(guān)系。通過(guò)合同,雙方能夠清楚地知道彼此的責(zé)任和期望,并相互配合以確保任務(wù)成功完成。這將有助于建立信任和合作,并為未來(lái)的合作打下基礎(chǔ)。
承攬合同是商業(yè)領(lǐng)域中常見(jiàn)的一種合同形式,它確保了委托人的任務(wù)得到準(zhǔn)確執(zhí)行,并為承攬人提供商業(yè)機(jī)會(huì)。它包括任務(wù)的詳細(xì)描述、時(shí)間安排和報(bào)酬安排等要素。承攬合同的重要性體現(xiàn)在保證任務(wù)的準(zhǔn)確完成、為承攬人提供商業(yè)機(jī)會(huì)以及建立良好的商業(yè)關(guān)系等方面。無(wú)論是委托人還是承攬人,都應(yīng)該在簽訂合同前仔細(xì)考慮合同的各個(gè)方面,以確保雙方的利益得到充分保護(hù)。
合同范本欄目
服裝定作(買(mǎi)賣(mài))合同
合同編號(hào),________________
定作人(買(mǎi)方),_________(甲方)
承攬人(賣(mài)方),_________(乙方)
雙方根據(jù)民法典、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法等法律法規(guī),經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條甲方按下表所列要求定作(乙方供料)或購(gòu)買(mǎi)乙方服裝,
┌────┬─────┬───┬────┬──────┬────┬────┐
│身長(zhǎng)││褲長(zhǎng)││服裝名稱(chēng)│數(shù)量│金額│
├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤
│上腰││裙長(zhǎng)│││││
├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤
│中腰││腰大│││││
├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤
│下腰││開(kāi)檔│││││
├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤
│前胸││下檔││合計(jì)│││
├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤
│后背││中檔││來(lái)料名稱(chēng)│數(shù)量│金額│
├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤
│肩寬││褲角│││││
├────┼─────┼───┼────┼──────┼────┼────┤
│過(guò)肩││膝蓋│││││
├────┼─────┼───┼────┼──────┴────┴────┤
│袖長(zhǎng)││腿肚││布樣或式樣│
├────┼─────┼───┼────┤│
│袖口││臀圍│││
├────┼─────┼───┼────┤│
│領(lǐng)大││領(lǐng)高│││
├────┼─────┼───┼────┤│
│帽大││臺(tái)肯│││
├────┼─────┼───┼────┤│
│前腰積││下乍│││
├────┼─────┼───┼────┤│
&
感謝您閱讀“幼兒教師教育網(wǎng)”的《承攬合同(模板八篇)》一文,希望能解決您找不到幼師資料時(shí)遇到的問(wèn)題和疑惑,同時(shí),yjs21.com編輯還為您精選準(zhǔn)備了承攬合同專(zhuān)題,希望您能喜歡!
相關(guān)推薦
你是否因?yàn)楹贤瑔?wèn)題束手無(wú)策?在交易中,合同常常被使用。合同的簽訂和履行是人們一種比較正式的行為,因此應(yīng)該具備明確的目的。希望這份名為“承攬合同”的文件能夠解決您的問(wèn)題,并提供幫助。請(qǐng)注意,本網(wǎng)站提供的資料僅供參考,請(qǐng)確保核實(shí)!...
最新更新