最新裝修工程施工合同

經驗告訴我們，成功是留給有準備的人。當一次工作學習即將開始時，我們通常會提前查閱一些資料。資料的意義非常的廣泛，可以指需要查到某樣東西所需要的素材。有了資料才能更好的在接下來的工作輕裝上陣！那么，你知道幼師資料的主要內容是什么嗎？下面，我們?yōu)槟阃扑]了最新裝修工程施工合同，歡迎閱讀，希望你能喜歡！

裝修工程施工合同(篇1)

委托方(甲方)：______

承接方(乙方)：______

甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。根據《中華人民共和國民法典》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》等國家有關法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則。

工程質量和室內空氣質量不符合合同約定的，甲方有權要求乙方在合理期限內無償返工，由此造成的甲方損失和工期延誤，由乙方承擔賠償責任。

第一條 工程概況

1、工程地點：____________

2、工程內容：房屋間數(shù)___室___廳;總建筑面積______平方米。

3、工程承包方式：雙方商定采取“乙方包工、包部分輔料，甲方提供裝修主要材料”的承包方式;詳見雙方簽字確認的《甲方/乙方提供裝飾裝修材料明細表》。

條 爭議解決方式本合同項下發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可以向____市消費者委員會申請調解解決。

4、工程期限_____天;開工日期_____年____月____日，竣工日期_____年____月____日。

第二條 工程價款及付款方式

1、工程造價：根據市場競爭、優(yōu)質優(yōu)價的原則，約定采用固定價格方式：

總價款：______元，大寫(人民幣)__________________。

注：總價款包括人工費、施工清運費、搬卸費、乙方提供材料費等。

2、付款方式：

(1)合同簽訂后，甲方支付工程總價款的____%作為預付金，即人民幣：______元;

(2)材料進場驗收合格、中期驗收(水電改造結束;廚衛(wèi)墻、地磚鋪貼結束;石膏線、地漏等安裝結束;地面找平結束)合格后，甲方支付工程總價款的____%;

若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發(fā)包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關規(guī)定。

(3)竣工驗收合格后，甲方支付工程總價款的____%;

(4)施工清場結束后，甲方支付工程總價款的____%。

3、甲方未按本合同約定支付工程款(進度款)的，乙方有權停工;每延誤一日甲方按未付工程價款額的1%支付給乙方。

工程期限____日（以實際工作日計算）；開工日期：________年____月____日；

4、雙方款項往來，均應出具收據。

第三條 材料供應(材料明細見附件《甲方/乙方提供裝飾裝修材料明細表》)

1、由甲方提供的材料，其規(guī)格、質量應符合設計要求;甲方應按時供應到施工現(xiàn)場并通知乙方對材料品質、數(shù)量進行驗收;非經甲方同意，不得挪作他用;乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

圖紙及技術文件的提供方式由甲方于開工____日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。由乙方于開工____日前提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件送甲方審批，甲方應于____日內審批完畢并交還乙方。

2、若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，由甲方承擔責任。

設計變更甲方要求變更設計時，乙方應立即停止對涉及部分的施工及準備活動。由于設計變更造成乙方材料積壓，由甲方負責處理并承擔相應損失。已完工程設計變更造成乙方返工的損失，由甲方承擔。設計變更應由甲方代表辦理洽商確認手續(xù)，乙方應變更施工進度計劃，送甲方批準，同時調整工程價款。涉及設計變更的，設計圖紙?zhí)峁┓綉o出變更設計圖紙及材料樣品。

3、甲方提供的材料經乙方驗收后，由乙方負責保管;一經使用視為合格，由于保管不善、使用不當造成不必要的浪費、損壞或者丟失以及由此造成的施工質量問題由乙方承擔責任(施工過程中的正常損耗除外)。

本工程所需，按報價單規(guī)定應由甲方自購的施工材料，應為符合設計要求的合格產品，分別在各項工程開工之日前三天內由甲方采購供應到工地現(xiàn)場，采購數(shù)量由乙方提供，如因乙方計算不準確導致材料浪費并超出規(guī)定時間不能退回給商家，由此造成甲方的損失由乙方承擔，由甲方補夠，甲方供應材料，經乙方驗收后。

4、由乙方提供的材料應符合國家環(huán)保標準;乙方應在材料、設備運到施工現(xiàn)場前24小時通知甲方驗收，驗收合格后方可進行下一道工序。

甲方如果要求更換不同檔次或品牌的材料，則根據市場價格作差額增減補貼。在施工過程中，如原定材料缺貨時。

5、若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質量與合同約定不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，由乙方承擔責任;嚴禁以次充好、弄虛作假。

預付款為工程總價的______%，支付時間為______。甲方未按約定支付預付款的，乙方可書面通知甲方。

第四條 工程質量要求及驗收標準

1、乙方必須按家裝規(guī)范施工，不得偷工減料、粗制濫造。

2、凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規(guī)定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準;由乙方承擔違約責任;由于甲方原因達不到工程質量標準的。

乙方應在每月____日向甲方提交已完工程量報告及相關質量驗收記錄，甲方應在____日內會同乙方核實計量并檢驗工程質量。乙方無故不參加計量及質量驗收的，甲方計量視為有效并作為工程款支付依據；甲方逾期未作計量及質量驗收的，從第____日起乙方計量視為有效并作為工程款支付依據。

3、乙方必須在下列關鍵工序完成后提前48小時通知甲方進行驗收，驗收合格后方可進行下一道工序施工：A、材料進場 B、水、電改造等隱蔽工程 C、防水工程及閉水實驗D、墻、頂面基礎處理 E、底漆、面漆 F、各部位板塊鋪貼 G、工程總體竣工驗收;

經乙方書面同意并明確延期付款日期后，甲方可延期付款；甲方延期付款應計算自確認延期____日后起算的應付工程款利息（按同期銀行貸款利率計算）。

4、甲方如不能在乙方指定時限內驗收，應及時通知乙方，另定日期;但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔給乙方造成的工期延誤及其它損失。

不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。乙方應及時以書面形式通知甲方。因乙方原因導致工期延誤的。

5、未達到施工、驗收及環(huán)保標準的，乙方承擔不達標項目的賠償。

6、質量標準：質量和環(huán)保符合國家、省、市以及行業(yè)領域的一切強制性標準和指導性標準，適于住宅居住。

第五條 工期延誤

1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

(4)甲方同意工期順延的其他情況。

2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，手續(xù)以簽單為準。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收，乙方可以自行驗收，甲方應予承認。甲方要求復驗時，乙方按要求辦理復驗。甲方應承擔復驗費用，由此造成的窩工，工期順延；

3、甲方未按期支付工程款(進度款)，合同工期相應順延。

4、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

乙方通知甲方驗收，甲方需在日內組織驗收，并辦理移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定期限內未能組織驗收需及時通知乙方，另定驗收日期。甲方需承認竣工日期。

第六條 工程保修

1、乙方承諾對施工范圍內的項目承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日并結清工程余款后算起，為________。

甲方全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具，陳X等甲方要采取保護措施。

2、損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。

3、國家行政部門或者行業(yè)機構在本合同簽置生效之前已經發(fā)布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業(yè)機構的規(guī)定為準。

如須拆改建原建筑結構，建筑外觀或設備管線，甲方負責到有關部門辦理相關審批手續(xù)。未經甲方同意及有關部門批準。

4、保修期間甲方通知乙方需要維修的，乙方必須在24小時內到達現(xiàn)場;未到場的，乙方賠償甲方合同價的5%;乙方同樣承擔保修期的保修。

由于乙方責任導致工程質量和室內環(huán)境污染控制不達標的工程，乙方對工程質量不合格的部位應進行徹底返工修理，對室內空氣質量不達標的應進行全面綜合治理。

第七條 其他事項

1、甲方提供房屋平面圖、確認施工圖紙或作法說明，并向乙方進行現(xiàn)場交底。

2、甲方提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項。

3、乙方應嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

條、爭議解決爭議解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決；協(xié)商或調解解決不成的。

4、乙方負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。必需盡快負責修復或賠償。

依照《民法典》、《中華人民共和國招標投標法》及其他有關規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項經協(xié)商一致，簽訂本合同。

5、家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，乙方應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運;嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品。

乙方不能按期開工的，應提前2日以書面形式通知甲方，如甲方2日內未做出答復的，視為同意延期開工，具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的，則工期不順延；如因甲方原因需延期開工的，應征得乙方同意。

6、工程竣工未移交甲方之前，乙方負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護，如造成損失，應照價賠償;同時乙方要保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。

甲方要求乙方暫停施工的，應在24小時內向乙方提出處理意見，乙方應妥善保護已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的，乙方可繼續(xù)施工，由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的，甲方應在12小時內予以答復。

第八條 違約責任

1、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的10%作為違約金付給對方;因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

7.　提前竣工的條件應是采取可行的新技術措施，任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應簽訂提前竣工協(xié)議。

2、工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利。

5.　預付款為工程總價的_________%，支付時間為_________。甲方未按約定支付預付款的，乙方可書面通知甲方。

第九條 爭議解決

本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決;如協(xié)商無效的，可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁或提交人民法院訴訟。

甲方應在3日內會同乙方核實計量并檢驗工程質量。乙方無故不參加計量及質量驗收的，甲方計量視為有效并作為工程款支付依據；甲方逾期未作計量及質量驗收的，從第4日起乙方計量視為有效并作為工程款支付依據。

第十條 合同生效

1、本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份。

2、本合同履行完成后自動終止。

3、合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。

甲方(業(yè)主)：______

身份證號：______

電話：______

簽約日期：______

乙方(施工方)：______

身份證號：______

電話：______

簽約日期：______

裝修工程施工合同(篇2)

(一)合同簽定后，任何一方不得無故終止合同，如單方終止合同須向另一方支付違約元(或合同金額的%);因違反有關法律規(guī)定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

(二)一方當事人無法繼續(xù)履行合同的，應及時通知另一方，并由雙方協(xié)商解決。出現(xiàn)爭議的，參照本合同第十四條處理。

(三)甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日由甲方向乙方支付違約金。由乙方原因導致工期延誤的，每延誤一日由乙方向甲方支付違約金。支付違約金總額不超過合同金額的30%。

(四)由于乙方責任導致工程質量不合格的，乙方必須進行徹底返工修理，因返工造成的工程延期交付視同工程延誤，按照本條第三項約定支付違約金。

(五)雙方對工程質量有爭議的，由有異議一方提交雙方認可的工程質量檢測機構鑒定，由此產生的費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任的，由雙方根據其責任分別承擔。

(六)關于停工：

由于甲、乙方原因發(fā)生下列情況之一，可暫停施工，但必須以書面形式通知對方闡明停工原因：

1.甲方未按合同約定按期向乙方支付工程款項，經協(xié)商，三日之內無結果的`;

2.同場其它非乙方施工隊伍不配合，甲方未及時予以協(xié)調，導致無法進行施工的;

3.甲方未履行本合同約定責任的;

4.乙方提供的材料非約定的材料的;

5.乙方施工人員在工地有打架斗毆、偷盜、破壞等非法行為的;

6.乙方未履行本合同約定責任的;

7.若雙方同意復工，由責任方向另一方支付每日違約金，工期自動順延。

(七)工程未辦理驗收、結算手續(xù)，甲方提前使用或擅自入住，由此造成無法驗收或者其它損失，由甲方負責。

裝修工程施工合同(篇3)

(一)開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。

(二)無償提供施工期間的水源、電源以及其它約定的必要條件保障。

(三)負責辦理房屋物業(yè)部門開工手續(xù)并承擔應由業(yè)主支付的有關費用。

(四)遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。

(五)負責協(xié)調現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關系。

(六)參與工程質量施工進度的監(jiān)督，按時開展工程材料驗收、隱蔽工程驗收等施工各種節(jié)點驗收及竣工驗收。

(七)禁止下列行為：

1.未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案，變動建筑主體和承重結構;

2.將沒有防水要求的房間或者陽臺改為衛(wèi)生間、廚房間;

3.擴大承重墻上原有的門窗尺寸，拆除連接陽臺的磚、混凝土墻體;

4.損壞房屋原有節(jié)能設施，降低節(jié)能效果;

5.其它影響建筑結構和使用安全的行為。

本合同所稱建筑主體，是指建筑實體的結構構造，包括屋蓋、樓蓋、梁、柱、支撐、墻體、連接接點和基礎等。

本合同所稱承重結構，是指直接將本身自重與各種外加作用力系統(tǒng)地傳遞給基礎地基的主要結構構件和其連接接點，包括承重墻體、立桿、柱、框架柱、支墩、樓板、梁、屋架、懸索等。

(八)未經批準，不得有下列行為：

1.未經城市規(guī)劃行政主管部門批準，不得搭建建筑物、構筑物，不得改變住宅外立面，不得在非承重外墻上開門、窗;

2.未經供暖管理單位批準，不得拆改供暖管道和設施;

3.未經燃氣管理單位批準，不得拆改燃氣管道和設施。

(九)住宅室內裝飾裝修超過設計標準或者規(guī)范增加樓面荷載的，應當經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案。

改動衛(wèi)生間、廚房間防水層的，應當按照防水標準制訂施工方案，并做閉水試驗。

(十)由甲方提供施工圖紙的，圖紙必須清晰明了，標注清楚。甲方負責協(xié)調相關設計人員向乙方施工隊進行設計交底。

裝修工程施工合同(篇4)

發(fā)包方(甲方)：

承包方(乙方)：_________

按照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱：

1.2工程地點：

1.3承包范圍：

1.4承包方式：

1.5工期：本工程工期定為，工期計算以實際開工 期、甲方提供符合進場的條件及大廈管理處批準后，乙方進場施工當天起計，并經雙方簽字為準。大約自____年__月__日開工，大約于___月___日竣工。

1.6工程質量：__

1.7合同價款(人民幣大寫)： ，小寫 ￥ 58000 元。增、減項目經甲、乙雙方簽字同意后結算。

第二條 甲方義務

2.1 開工前____天，向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明 份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，說明使用注意事項,并支付施工期間相關費用。辦理施工及施工人員出入證所涉及的各種申請、批件等手續(xù)并承擔相應費用。

2.2指派________為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

2.3負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。

2.4如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。

2.5協(xié)調有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

2.6按約定依時支付工程款和結算工程款。

第三條 乙方義務

3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

3.2指派_________為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。

3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

3.7因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到物業(yè)管理部門指定的地點，甲方負責支付垃圾清運費用。

3.8施工期間，乙方每天的工作時間為：上午分至分; 下午點分至

第四條 關于工期的約定

4. 1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

4.2因甲方未按約定完成其應負責的工作，影響工期的，工期順延。

4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期的，工期不順延。

4.4因甲方提供的設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致一周內累計停工每達8小時，施工工期相應順延 天。

第五條 關于工程質量及驗收的約定

5.1 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》(GB 502 0-xx年，由乙方免費上門保修，具體保修細節(jié)見保修單。

5.2 乙方應為本工程購買工程保險，費用由甲方支付。

5. 3 其他：

5.4. 本工程需要購買保險時，應另訂協(xié)議，或在預算中體現(xiàn)。

5.5 本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本 2 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。合同附件及經雙方協(xié)商達成一致的其它協(xié)議為本合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。

5.6本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同全部履行完成后自動終止。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

法定代表人： 法定代表人：

代理人： 代理人：

單位地址： 單位地址：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

郵編： 郵編：

開戶銀行 開戶銀行：

戶名： 戶名：

_年_月_日_年_月_日

裝修工程施工合同(篇5)

發(fā)包方(甲方)：

地址：

聯(lián)系電話：

承包方(乙方)：

地址：

聯(lián)系電話：

按照《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

因施工質量不合格，乙方不予整改、未在約定期限內整改，或經整改后仍不合格的，甲方可另請他人整改。

第一條　工程概況

1.1工程名稱： 工程。

1.2工程地點：

1.3承包范圍：按本工程圖紙及說明。

1.4承包方式： 包工包料。

1.5工期：本工程自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工，共計 天。

1.6工程質量要求：合格.

1.7合同價款(人民幣大寫)： 拾 萬 仟 佰 拾 元整，

小寫(￥： 元)。

第二條 甲方工作

向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明 1 份，并向乙方進行現(xiàn)場交底;全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施;向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說明使用注意事項;

未按規(guī)定的時間和要求提供材料、場地、技術資料以及由甲方引起的其它原因，造成乙方停工、窩工的，除工期順延外，每停工或窩工一天，由甲方向乙方支付工程造價_______‰的違約金。

2.2指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理隱蔽工程驗收、變更、登記手續(xù)等事宜。

室內空氣質量不達標且屬于乙方責任的，乙方應進行綜合治理。因治理造成工程延期交付的視同工期延誤。若乙方不予治理或未在約定期限內治理，甲方有權另請他人治理，與治理有關的一切費用由乙方承擔，若治理后仍不達標的，乙方應賠償由此給甲方造成的損失。

2.3如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)及交付相應費用。

第三條 乙方工作

3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底，按甲方提供的施工圖紙及做法說明施工，擬定施工方案和進度計劃。

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或向有關部門申請調解。不愿協(xié)商、調解或者協(xié)商、調解不成的。

3.2指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上。

3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結算。

若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》。

3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞;做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾處理等工作。

甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份，設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

第四條　關于工期的約定

4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

4.2因甲方原因未按約定完成工作或相關事宜，影響工期，工期順延。

4.3因乙方責任，不能按期開工或中途停工，影響工期，工期不順延。

4.4因甲方原因造成設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延(以8小時為一個工作日順延)。

　開工前_________天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：

第五條　關于材料供應的約定

5.1凡由乙方負責采購供應的材料、設備(另附清單)，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場。由乙方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由乙方承擔。

工程項目或施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議。

5.2凡由乙方采購的材料、設備，應提供合格證明及必要的檢驗報告。

第六條 有關安全生產和防火的約定

6.1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規(guī)范。

6.2乙方在施工期間應嚴格遵守《中華人民共和國消防法》和有關安全施工的法規(guī)、規(guī)范。

6.3由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的經濟損失。

　按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

6.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防和防火規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的經濟損失。

　因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的。

第七條 關于工程質量及驗收的約定

7.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和現(xiàn)行有效的國家或行業(yè)及地方施工與驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。

施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議，申請由_________部門對工程質量予以認證，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準。

7.2乙方應在辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)前 3 天通知甲方參加。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方應向甲方發(fā)出書面催辦通知，甲方接到該通知 5 個工作日后無正當理由仍不參加驗收的，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。甲方應承擔復驗費用，工期順延;

2　工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移手續(xù);

7.3由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

7.4由于乙方原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

7.5工程完工后，乙方應及時通知甲方驗收，并提供竣工資料和竣工報告1份。甲方自接到驗收通知 5日內組織驗收，驗收合格視為竣工，并辦理驗收、移交手續(xù)。由于驗收不合格需改進而造成工期延誤的，如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收。

2　工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后_________日后如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見附表九：工程結算單)并簽字，甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款。

第八條　關于工程價款及結算的約定

8.1 本合同生效后 5 日內甲方預付給乙方本合同第1.7條約定工程總價款的40%;付進度工程款，付款額為合同工程款的40%;工程完工辦理整體驗收合格手續(xù)后，甲方再支付給乙方工程總價款的15%;余結算工程總價款的 5 %作為保修金。

2.　合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失;

8.2 在施工過程中因甲方原因變更施工設計方案使得施工造價增高或增加施工項目的，甲方追加相應的工程款給乙方。

4.　因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的_________地點。

第九條 保修

9.1保修內容、范圍： 本工程承包施工項目范圍，詳見預結算書。

9.2保修期限： 一年。

9.3保修期限從竣工驗收合格之日算起。

9.4保修期內，乙方應在接到甲方通知之日起 5 日內派人上門維修，否則，甲方有權自行或委托他人維修，因此產生的費用由乙方承擔。

6　本合同實行當事人自愿鑒證原則，可將合同文本提交所在區(qū)(縣)的工商行政管理分局進行合同鑒證。

9.5乙方應在 7 日內修復報修項目，逾期按合同總價每日1‰的標準支付違約金。

9.6上述費用及違約金，甲方可在保修保證金中扣除，不足部分由乙方補齊。

第十條 違約責任

10.1由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工所造成的損失。每停工一天，甲方支付乙方1‰違約金。甲方不按合同的約定付款，每逾期一天，按應付款額的1‰支付違約金。

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上。

10.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1‰違約金。

10.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

10.4甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔損失。但由于乙方施工不當造成的擴大損失，由乙方承擔。

　甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_________月_________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份。

10.5未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

　甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份（見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙）。

10.6未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

第十一條 其他約定

11.1開工日期以發(fā)包人實際通知進場時間為準。

第十二條 爭議或糾紛處理

12.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。

為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應認真清點及保護。

12.2當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時，雙方同意向甲方所在地的人民法院起訴。

第十三條　本合同自雙方代表簽章并加蓋公章之日起生效，一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。

甲方(公章)： 乙方(公章)：

負責人：　 法定代表人：

(或授權代理人) (或授權代理人)

年 月日 年月日

感謝您閱讀“幼兒教師教育網”的《最新裝修工程施工合同》一文，希望能解決您找不到幼師資料時遇到的問題和疑惑，同時，yjs21.com編輯還為您精選準備了裝修工程施工合同專題，希望您能喜歡！